律图审稿专业委员会3轮严审

和装修公司的合同纠纷,工期延误

4w浏览 匿名 2020-06-23 上海
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共15条
  • 方乐律师
    方乐律师
    评分 5.0 服务1.8万人
    咨询我
    你好,最直接的就是工期索赔,起码要按原施工周期索赔;若要按原工期竣工的话,需要有赶工措施费;
    2、若已有前期准备的话,可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费;
    3、若错过了最佳施工时期的话,要增加合理的施工措施费,如土方工程进入夏天的话,要考虑有雨季施工增加的措施费了;砼工程进入冬天的话,要考虑有冬施的费用了。
    总而言之,索赔主要是工期索赔和费用索赔,只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请,但目前的国情是大部分甲方仅给工期延长,费用上一般是不支持的。
    全文
    6 2020-06-23
  • 解焕宇律师
    解焕宇律师
    评分 5.0 服务1.2万人
    咨询我
    你好,具体要看你们合同约定内容确定的,有需要可沟通了解的
    全文
    2 2020-06-23
  • 上海明焕律师事务所事务所
    上海明焕...事务所
    评分5.0
    咨询我
    你好,可以合同拿过来给我们看看哈,看看里面具体如何约定的
    全文
    5 2020-06-23
  • 九九律师团队律师
    九九律师团队律师
    您好。如果合同中有约定工期延误的违约责任的,您可以依据合同追究其赔偿的责任。如果没有的话,您可以主张合理的房屋使用机会成本的损失。这方面有判例和实务案例。如果您需要可以进一步联系我。
    全文
    9 2020-06-24
  • 石鹏律师
    石鹏律师
    我们是专业的工程和房地产律所,可以到所详谈。
    全文
    7 2020-06-23
  • 钟黎峰律师
    钟黎峰律师
    可主张工期延误的违约责任和相应的损失,若需要帮助,可来电或当面咨询。
    全文
    2 2020-06-23
  • 袁明波律师
    袁明波律师
    装修合同对于工期延期的违约责任是否有约定,如有约定可以要求装修公司承担违约责任。如果没有约定但有实际损失的话是可以主张实际损失的。另外当前情况下还要考虑工期延期是否跟疫情有关,如果是因为疫情原因导致工期延误,装修公司是可以相应地免除违约责任的。具体可电话详聊。
    全文
    9 2020-06-23
  • 郑飞律师
    郑飞律师
    您好,合同上具体是怎么规定的呢?
    全文
    2 2020-06-23
  • 郭庆梓律师
    郭庆梓律师
    你好,合同约定的是什么,有没有约定违约金或者其他的
    全文
    8 2020-06-23
  • 上海恰宝律师事务所律师
    上海恰宝律师...律师
    你好,可以为你解答合同纠纷的问题,你这边是哪里?
    全文
    5 2020-06-23
  • 刘丹律师
    刘丹律师
    你好,可以为你解答合同纠纷的问题,可来电或当面咨询。
    全文
    8 2020-06-23
  • 上海泽济律师事务所律师
    上海泽济律师...律师
    你好,你可以在讲一下你这边的情况,你们是在哪里呀
    全文
    7 2020-06-23
  • 王崛律师
    王崛律师
    你好,根据你的描述在有证据证明的情况下可以去法院起诉的,谢谢
    全文
    7 2020-06-23
  • 张志良律师
    张志良律师
    你好,和装修公司的合同纠纷,工期延误,电话回复。
    全文
    1 2020-06-23
  • 蔡晓敏律师
    蔡晓敏律师
    你好,合同约定的是什么,有没有约定违约金或者其他的
    全文
    2 2020-06-23
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余12条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6782位律师在线平均3分钟响应99%好评
和装修公司的合同纠纷,工期延误
一键咨询
  • 138****6674用户4分钟前提交了咨询
    奉贤区用户3分钟前提交了咨询
    普陀区用户3分钟前提交了咨询
    137****7550用户2分钟前提交了咨询
    金山区用户2分钟前提交了咨询
    黄浦区用户4分钟前提交了咨询
    奉贤区用户4分钟前提交了咨询
    134****5386用户1分钟前提交了咨询
    157****2378用户4分钟前提交了咨询
    普陀区用户3分钟前提交了咨询
    静安区用户3分钟前提交了咨询
    178****1866用户3分钟前提交了咨询
    144****3205用户1分钟前提交了咨询
    156****8876用户1分钟前提交了咨询
    142****3074用户3分钟前提交了咨询
  • 嘉定区用户1分钟前提交了咨询
    虹口区用户1分钟前提交了咨询
    168****6056用户3分钟前提交了咨询
    杨浦区用户4分钟前提交了咨询
    普陀区用户3分钟前提交了咨询
    静安区用户1分钟前提交了咨询
    142****6010用户1分钟前提交了咨询
    杨浦区用户2分钟前提交了咨询
    普陀区用户3分钟前提交了咨询
    148****5061用户3分钟前提交了咨询
    闵行区用户1分钟前提交了咨询
    138****1421用户1分钟前提交了咨询
    136****3346用户2分钟前提交了咨询
    松江区用户3分钟前提交了咨询
    金山区用户3分钟前提交了咨询
    177****0113用户2分钟前提交了咨询
    131****5325用户3分钟前提交了咨询
    青浦区用户2分钟前提交了咨询
    146****0273用户2分钟前提交了咨询
    134****6167用户4分钟前提交了咨询
    宝山区用户4分钟前提交了咨询
    137****3640用户4分钟前提交了咨询
    167****6655用户2分钟前提交了咨询
    154****2474用户4分钟前提交了咨询
    143****6341用户3分钟前提交了咨询
    松江区用户3分钟前提交了咨询
    148****4716用户1分钟前提交了咨询
    闵行区用户1分钟前提交了咨询
    145****1513用户1分钟前提交了咨询
    杨浦区用户4分钟前提交了咨询
    松江区用户3分钟前提交了咨询
    浦东新区用户3分钟前提交了咨询
    153****6758用户2分钟前提交了咨询
    嘉定区用户4分钟前提交了咨询
    黄浦区用户2分钟前提交了咨询
    161****5168用户2分钟前提交了咨询
    138****3600用户3分钟前提交了咨询
    普陀区用户2分钟前提交了咨询
    158****5382用户3分钟前提交了咨询
    173****4727用户3分钟前提交了咨询
    金山区用户1分钟前提交了咨询
    173****0842用户1分钟前提交了咨询
    普陀区用户4分钟前提交了咨询
    宝山区用户1分钟前提交了咨询
    静安区用户4分钟前提交了咨询
    青浦区用户1分钟前提交了咨询
    长宁区用户3分钟前提交了咨询
    148****4357用户4分钟前提交了咨询
    松江区用户3分钟前提交了咨询
    134****0180用户3分钟前提交了咨询
    松江区用户4分钟前提交了咨询
    嘉定区用户2分钟前提交了咨询
    158****3312用户4分钟前提交了咨询
    165****7857用户4分钟前提交了咨询
    145****1182用户1分钟前提交了咨询
    143****2418用户2分钟前提交了咨询
    171****5536用户1分钟前提交了咨询
    170****6666用户4分钟前提交了咨询
    158****2557用户1分钟前提交了咨询
    嘉定区用户2分钟前提交了咨询
    158****6867用户2分钟前提交了咨询
    135****1170用户1分钟前提交了咨询
    嘉定区用户3分钟前提交了咨询
    154****7637用户4分钟前提交了咨询
    普陀区用户2分钟前提交了咨询
    黄浦区用户1分钟前提交了咨询
    142****8251用户4分钟前提交了咨询
    167****7487用户1分钟前提交了咨询
    嘉定区用户1分钟前提交了咨询
    虹口区用户4分钟前提交了咨询
    134****2245用户1分钟前提交了咨询
    浦东新区用户4分钟前提交了咨询
    144****4427用户2分钟前提交了咨询
    静安区用户2分钟前提交了咨询
    130****1750用户2分钟前提交了咨询
    徐汇区用户4分钟前提交了咨询
    闵行区用户3分钟前提交了咨询
    长宁区用户1分钟前提交了咨询
    杨浦区用户3分钟前提交了咨询
    黄浦区用户2分钟前提交了咨询
    163****5881用户3分钟前提交了咨询
    174****7642用户2分钟前提交了咨询
    160****1377用户4分钟前提交了咨询
    152****3667用户1分钟前提交了咨询
    宝山区用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
南通177****7236用户3分钟前已获取解答
扬州178****2285用户1分钟前已获取解答
淮安135****7805用户1分钟前已获取解答
装修公司延误工期怎么办
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着装修公司延误工期怎么办的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
合同事务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
在发生装修延误工期怎么办
装修如果没有正当理由延误工期,可以先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;如果装修合同中没有关于延误工期的赔偿,还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。
10w+浏览
损害赔偿
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
关于装修工期延误赔偿标准有哪些
若装修工程延迟那么需要支付的违约金一般要按照超出十日结付工程款,每延期一天,就要按照工程款总额的0.5%支付违约金。双方当事人都需遵循合同规定的内容进行工作,如果一方当事人违约,另一方当事人可以要求其承担违约责任,双方可以进行协商,若双方协商不成,这可以用起诉解决双方当事人在签订合同时,都要对合同的相关条款加以了解,了解违约以后,对违约金的赔偿标准,如果有其中一方违约的,另一方应当支付其违约金。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
装修拖延误工费的具体法律规定是什么?
1、误工费包括:工资、资金、津贴、课酬等。2、误工费包含全日制工作收入和兼职工作收入。3、须以“实际减少”的收入赔偿依据(差额赔偿原则)。
10w+浏览
工伤赔偿
我是一个没有承包资质小包工头,工人因操作失误从一层架手架上摔下来了,肩胛骨线型骨折受伤,他把我起诉了,他不是应该起诉有资质的公司吗?
[律师回复] 根据相关法律规定,即使您作为没有承包资质的小包工头,您和有资质的公司可能都需要承担连带赔偿责任。
分析
在您的情况下,根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第三条,以及《中华人民共和国劳动合同法》第94条的规定,即使您没有承包资质,但因为您实际上招用了工人并进行了施工活动,一旦发生工伤事故,您和有资质的公司都可能被认定为承担工伤保险责任的单位,从而需要承担连带赔偿责任。

具体到您的案例,工人从架手架上摔下来受伤,根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十八条规定,如果因为您和有资质公司的共同行为导致了工人的伤害,那么您和有资质的公司都可能需要承担连带责任。此外,根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条,个人之间形成的劳务关系中,如果提供劳务一方因劳务造成他人损害的,由接受劳务一方承担侵权责任。在您的案例中,即使工人是因操作失误受伤,但作为工人的直接雇主,您也可能需要承担一定的责任。

综上所述,即使您认为工人应该起诉有资质的公司,根据法律规定,您作为实际的用工主体,也可能需要对工人的伤害承担责任。建议您咨询专业律师,以便获得更具体的法律建议和帮助。
快速解决“损害赔偿”问题
当前6751位律师在线
立即咨询
问题紧急?在线问律师 >
7345 位律师在线,高效解决问题
装修合同纠纷
建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:(一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;(二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应