律图审稿专业委员会3轮严审

工期拖延索赔需要注意什么

帮助5人 4.1w浏览 #建设工程纠纷 匿名 2020-10-01 湖南株洲
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 律图平台法务
    律图平台法务
    42人赞同了该解答
    咨询我
    对于工期拖延索赔需要注意什么这个问题,解答如下, 工期,是建筑工程的核心问题之
    一,可以讲没有不重工期的建筑工程,任何建设单位及施工企业,在签订建筑工程合同前,都会对工期进行约定。但在实际施工中,导致工期拖延的情况很多,可以预见的不可预见的都有,如建设单位拖欠工程款、大暴雨等导致工期拖欠。一旦出现拖延,就会造成损失,谈不拢时就会出现纠纷。就会要求索赔。
    在建筑工程中,因发包人原因导致工期拖延的,承包人是可以要求赔偿损失的。但承包人要是不清楚可以要求赔偿哪些费用的话,就可能会出现少索赔、漏索赔的现象,导致自身损失得不到应有的赔偿。
    工期延误承包人可以索赔的费用
    因发包人原因,如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的,承包人可以要求赔偿。
    根据合同法规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:
    1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。
    2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。
    3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。
    4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。
    5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
    全文
    6 2020-10-01
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6610位律师在线平均3分钟响应99%好评
工期拖延索赔需要注意什么
一键咨询
  • 166****7631用户2分钟前提交了咨询
    145****1366用户4分钟前提交了咨询
    136****2240用户1分钟前提交了咨询
    148****4572用户4分钟前提交了咨询
    142****3835用户3分钟前提交了咨询
    怀化用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    永州用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户1分钟前提交了咨询
    143****7226用户2分钟前提交了咨询
    邵阳用户1分钟前提交了咨询
    邵阳用户3分钟前提交了咨询
    136****5440用户4分钟前提交了咨询
    长沙用户2分钟前提交了咨询
  • 146****0287用户3分钟前提交了咨询
    178****4652用户4分钟前提交了咨询
    永州用户4分钟前提交了咨询
    岳阳用户2分钟前提交了咨询
    150****4508用户2分钟前提交了咨询
    娄底用户2分钟前提交了咨询
    湘潭用户3分钟前提交了咨询
    156****4516用户4分钟前提交了咨询
    142****7584用户1分钟前提交了咨询
    长沙用户2分钟前提交了咨询
    邵阳用户2分钟前提交了咨询
    湘潭用户1分钟前提交了咨询
    156****3756用户1分钟前提交了咨询
    衡阳用户4分钟前提交了咨询
    130****7778用户3分钟前提交了咨询
    130****1568用户1分钟前提交了咨询
    143****5886用户2分钟前提交了咨询
    衡阳用户1分钟前提交了咨询
    株洲用户4分钟前提交了咨询
    141****3572用户4分钟前提交了咨询
    157****5176用户2分钟前提交了咨询
    160****7472用户4分钟前提交了咨询
    湘潭用户4分钟前提交了咨询
    140****5445用户4分钟前提交了咨询
    152****1718用户3分钟前提交了咨询
    156****6571用户2分钟前提交了咨询
    张家界用户3分钟前提交了咨询
    178****2846用户1分钟前提交了咨询
    147****1725用户4分钟前提交了咨询
    144****2302用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户3分钟前提交了咨询
    165****4714用户2分钟前提交了咨询
    132****1870用户1分钟前提交了咨询
    157****1513用户2分钟前提交了咨询
    136****7371用户3分钟前提交了咨询
    145****0018用户4分钟前提交了咨询
    176****1105用户3分钟前提交了咨询
    174****3660用户2分钟前提交了咨询
    132****3476用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户3分钟前提交了咨询
    娄底用户1分钟前提交了咨询
    娄底用户1分钟前提交了咨询
    175****1144用户4分钟前提交了咨询
    155****0887用户2分钟前提交了咨询
    邵阳用户2分钟前提交了咨询
    长沙用户4分钟前提交了咨询
    长沙用户4分钟前提交了咨询
    常德用户2分钟前提交了咨询
    湘潭用户3分钟前提交了咨询
    173****4754用户1分钟前提交了咨询
    145****6813用户4分钟前提交了咨询
    178****4421用户3分钟前提交了咨询
    142****7301用户2分钟前提交了咨询
    161****5315用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户3分钟前提交了咨询
    张家界用户1分钟前提交了咨询
    长沙用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户2分钟前提交了咨询
    141****6135用户4分钟前提交了咨询
    张家界用户2分钟前提交了咨询
    永州用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户3分钟前提交了咨询
    170****7151用户2分钟前提交了咨询
    岳阳用户2分钟前提交了咨询
    162****7143用户4分钟前提交了咨询
    162****0635用户3分钟前提交了咨询
    132****8600用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户2分钟前提交了咨询
    娄底用户2分钟前提交了咨询
    株洲用户4分钟前提交了咨询
    益阳用户1分钟前提交了咨询
    154****3805用户4分钟前提交了咨询
    娄底用户2分钟前提交了咨询
    湘潭用户2分钟前提交了咨询
    170****3424用户1分钟前提交了咨询
    148****2283用户4分钟前提交了咨询
    衡阳用户3分钟前提交了咨询
    怀化用户3分钟前提交了咨询
    常德用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户4分钟前提交了咨询
    151****7680用户1分钟前提交了咨询
    邵阳用户4分钟前提交了咨询
    148****0555用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡156****4399用户3分钟前已获取解答
盐城188****1541用户1分钟前已获取解答
扬州152****1299用户1分钟前已获取解答
交房延期需要注意什么
开发商未按时交付房屋,需遵守协议规定,履行其违约责任,即违约给对方带来实际损失支付相应违约金及赔偿金。关于开发商未按期交付房屋需承担违约金如何确定的问题,先据购房合同中逐项具体规定要求来计算赔偿金额,若违约金设定过高或过低超出实际损失范畴,则另一当事方可依法申请适当降低或提高违约赔偿具体金额。
10w+浏览
房产纠纷
拖延工期如何索赔
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于拖延工期如何索赔,工期延误承包人可以索赔的费用有哪些的问题带来帮助。
10w+浏览
建设工程纠纷
交通事故索赔需注意哪些
注意交通事故的诉讼时效。交通事故涉及到人身伤害的,诉讼时效是一年,一般自治疗终结之日起算。起诉时注意申请才财产保全。注意要申请先于执行。还要注意选择管辖法院。
10w+浏览
交通事故
敲诈勒索罪需要注意什么
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和敲诈勒索罪需要注意什么相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
延期交房需要注意哪些方面
开发商延期交房需承担违约责任,支付违约金及赔偿金。违约金金额依据购房合同规定,若与实际损失不符,另一方有权请求调整。业主应关注合同条款,确保权益得到保障。
10w+浏览
房产纠纷
网贷还不上,想申请延期还款
[律师回复] 如果网贷还款有困难,想申请延期还款,可以尝试以下步骤:

### 1. **主动联系平台**
   - **尽早沟通**:不要等到逾期才联系平台,提前说明情况,表明还款意愿。
   - **说明原因**:提供详细的财务困难证明,如收入减少、疾病等。

### 2. **申请延期还款**
   - **提交申请**:通过平台客服或APP提交延期还款申请,说明延期的原因和期限。
   - **提供证明**:如失业证明、医疗账单等,增加申请通过的可能性。

### 3. **协商还款计划**
   - **提出方案**:根据自身情况,提出可行的还款计划,如延长还款期或减少每期金额。
   - **争取减免**:部分平台可能同意减免部分利息或违约金。

### 4. **注意沟通技巧**
   - **保持礼貌**:冷静沟通,避免情绪化。
   - **记录沟通**:保留与平台的沟通记录,以备后续使用。

### 5. **寻求帮助**
   - **法律援助**:如果平台拒绝合理请求,可以咨询律师或消费者保护机构。
   - **债务咨询**:寻求专业债务咨询机构帮助,制定还款计划。

### 6. **避免以贷养贷**
   - **停止新借贷**:避免通过新贷款偿还旧债,防止债务恶化。

### 7. **了解法律风险**
   - **逾期后果**:逾期可能影响征信,甚至面临法律诉讼。
   - **合法维权**:如果平台有不当催收行为,可通过法律途径维权。

### 8. **保持积极心态**
   - **调整心态**:财务困难是暂时的,积极面对问题,寻找解决方案。

### 总结:
主动沟通、提供证明、提出合理方案是申请延期还款的关键。如果平台拒绝,可以寻求法律援助或债务咨询。
快速解决“金融保险”问题
当前6375位律师在线
立即咨询
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应