律图审稿专业委员会3轮严审

通常建设工程都需要签订施工合同的,最近刚好有个工程要施工,想问建筑施工合同违约的情况一般有哪几种呢?需要负哪些违约责任?

帮助10人 1.1w浏览 匿名 2017-07-03 内蒙古乌海
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。
      如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。
    全文
    10 2017-07-03
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建筑施工合同违约可在法律允许的范围内由当事人约定。
    当事人既可以在合同中约定违约的责任形式,也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事先约定违约金的数额、幅度,可以预先约定损害赔偿额的计算方法甚至确定具体数额,同时也可以通过设定免责条款限制和免除当事人可能在未来发生的责任。但是,违约责任可由当事人约定,并不是说当事人未约定违约责任的,不发生违约责任。当事人一方违约应承担违约责任,这是法律赋予合同的效力,即使当事人未在合同规定违约责任,违约方也须依法律的直接规定承担违约责任。当事人之间约定的违约责任应当限定在法律允许范围之内。为了保障当事人约定的违约责任条件的公平合理,法律也要对其约定予以干预。如果约定不符合法律要求,也将被宣告无效或被撤销,从而适用法定的违约责任
    全文
    9 2017-07-03
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3834位律师在线平均3分钟响应99%好评
建筑施工合同违约的情况有哪些,责任谁负责呢
一键咨询
  • 146****7775用户1分钟前提交了咨询
    155****2683用户2分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户2分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户4分钟前提交了咨询
    132****6865用户1分钟前提交了咨询
    154****1337用户1分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    147****5020用户4分钟前提交了咨询
    168****2403用户1分钟前提交了咨询
    130****7307用户4分钟前提交了咨询
    178****6677用户4分钟前提交了咨询
    153****1368用户4分钟前提交了咨询
    通辽用户3分钟前提交了咨询
    167****8744用户1分钟前提交了咨询
  • 巴彦淖尔盟用户2分钟前提交了咨询
    166****2450用户1分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户1分钟前提交了咨询
    包头用户2分钟前提交了咨询
    171****1070用户2分钟前提交了咨询
    137****2206用户4分钟前提交了咨询
    乌海用户3分钟前提交了咨询
    170****0447用户4分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户1分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户2分钟前提交了咨询
    142****2338用户1分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户3分钟前提交了咨询
    138****4011用户2分钟前提交了咨询
    141****8357用户3分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户3分钟前提交了咨询
    通辽用户3分钟前提交了咨询
    158****2762用户2分钟前提交了咨询
    156****0837用户2分钟前提交了咨询
    157****0467用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户2分钟前提交了咨询
    144****1221用户2分钟前提交了咨询
    174****8703用户1分钟前提交了咨询
    155****4301用户4分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户1分钟前提交了咨询
    136****2830用户2分钟前提交了咨询
    145****7263用户3分钟前提交了咨询
    160****4462用户3分钟前提交了咨询
    177****4806用户3分钟前提交了咨询
    154****1018用户1分钟前提交了咨询
    赤峰用户4分钟前提交了咨询
    160****0000用户1分钟前提交了咨询
    158****3402用户2分钟前提交了咨询
    乌海用户1分钟前提交了咨询
    155****7250用户1分钟前提交了咨询
    赤峰用户3分钟前提交了咨询
    167****7262用户2分钟前提交了咨询
    154****6763用户2分钟前提交了咨询
    168****2261用户2分钟前提交了咨询
    131****5752用户3分钟前提交了咨询
    赤峰用户3分钟前提交了咨询
    包头用户3分钟前提交了咨询
    通辽用户3分钟前提交了咨询
    154****1814用户3分钟前提交了咨询
    154****8334用户2分钟前提交了咨询
    乌海用户4分钟前提交了咨询
    151****3644用户3分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户4分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户2分钟前提交了咨询
    通辽用户2分钟前提交了咨询
    乌海用户1分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    140****8005用户1分钟前提交了咨询
    147****3458用户2分钟前提交了咨询
    通辽用户2分钟前提交了咨询
    157****4838用户4分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户4分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户3分钟前提交了咨询
    包头用户1分钟前提交了咨询
    177****4840用户2分钟前提交了咨询
    146****5652用户4分钟前提交了咨询
    132****3516用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户1分钟前提交了咨询
    138****1738用户1分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户4分钟前提交了咨询
    157****1314用户2分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户2分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户1分钟前提交了咨询
    146****5214用户3分钟前提交了咨询
    通辽用户1分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户1分钟前提交了咨询
    包头用户2分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户4分钟前提交了咨询
    包头用户2分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户1分钟前提交了咨询
    164****1838用户2分钟前提交了咨询
    包头用户4分钟前提交了咨询
    134****1454用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    166****6628用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
扬州181****1611用户3分钟前已获取解答
镇江135****1869用户3分钟前已获取解答
徐州156****1691用户3分钟前已获取解答
建筑工地施工高空坠物建筑方有责任吗?
《侵权责任法》第87条规定:从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
10w+浏览
损害赔偿
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
建筑工地工人受伤谁负责
建筑工人受伤的责任应视具体情况审慎分析。如工人在执行任务中受伤,雇佣企业应负责;若是工人故意自伤,则各相关方应根据过失程度共同承担赔偿。总之,责任划分需公正、合理,确保工人权益得到保障。
10w+浏览
工伤赔偿
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
违法建筑强拆哪个部门负责?
违法建筑强拆比如县级以上人民政府部门负责,当然了,对于做出国有土地上房屋征收补偿决定的县级人民政府,如果是发生一些争议到法院来进行诉讼的话,应当是经过法院裁定之后决于组织强拆。
10w+浏览
征地拆迁
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
拆除违章建筑哪个部门负责?
拆除违章建筑哪个部门负责,需要结合我国的法律法规的规定来确定,一般情况下,违章建筑的认定以及拆除都是由县级以上的人民政府的土地行政主管部门负责的,也就是说只有县级以上的人民政府才有权拆除违章建筑,具体的违章建筑的处理方式可以参考下文。
10w+浏览
征地拆迁
问题紧急?在线问律师 >
7540 位律师在线,高效解决问题
建筑工地施工高空坠物建筑方是有责任的吗
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对建筑工地施工高空坠物建筑方是有责任的吗进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
损害赔偿
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应