律图审稿专业委员会3轮严审

工程合同工期顺延的情形有哪些

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2022-10-09 山东德州
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。
    2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。
    3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。
    4、发包人未按合同约定支付工程款的。
    5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。
    6、设计变更,导致工程量增加的。
    7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。
    8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。
    9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除,所以本条并非必然可以顺延工期的情形,部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。
    10、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。
    11、不可扩抗力,如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。
    12、非承包人原因而发包人要求停工的。
    13、非承包人原因而监理单位指令停工的。
    14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收,且验收结合格的。
    15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。
    16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议,承包人为避免损失扩大暂停施工,但最终确定已完成工程质量合格的。
    17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题,相关第三人影响承包人正常施工的。
    18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。
    19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。
    20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。
    全文
    9 2022-10-09
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3286位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程合同工期顺延的情形有哪些
一键咨询
  • 158****4540用户1分钟前提交了咨询
    177****6636用户3分钟前提交了咨询
    东营用户2分钟前提交了咨询
    175****8852用户2分钟前提交了咨询
    枣庄用户1分钟前提交了咨询
    临沂用户4分钟前提交了咨询
    淄博用户3分钟前提交了咨询
    140****0625用户4分钟前提交了咨询
    日照用户2分钟前提交了咨询
    176****5873用户2分钟前提交了咨询
    162****3175用户3分钟前提交了咨询
    泰安用户1分钟前提交了咨询
    138****7532用户2分钟前提交了咨询
    130****6337用户2分钟前提交了咨询
    济宁用户4分钟前提交了咨询
  • 泰安用户3分钟前提交了咨询
    134****1071用户4分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    潍坊用户4分钟前提交了咨询
    173****8466用户1分钟前提交了咨询
    166****4666用户4分钟前提交了咨询
    威海用户1分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    潍坊用户2分钟前提交了咨询
    烟台用户1分钟前提交了咨询
    175****2666用户3分钟前提交了咨询
    济宁用户4分钟前提交了咨询
    155****7221用户3分钟前提交了咨询
    157****3757用户1分钟前提交了咨询
    137****2740用户4分钟前提交了咨询
    173****7311用户3分钟前提交了咨询
    枣庄用户1分钟前提交了咨询
    143****0688用户1分钟前提交了咨询
    聊城用户1分钟前提交了咨询
    135****5755用户3分钟前提交了咨询
    178****1563用户2分钟前提交了咨询
    133****5074用户1分钟前提交了咨询
    聊城用户3分钟前提交了咨询
    167****3053用户1分钟前提交了咨询
    151****7408用户1分钟前提交了咨询
    164****4612用户4分钟前提交了咨询
    淄博用户1分钟前提交了咨询
    滨州用户4分钟前提交了咨询
    175****1353用户1分钟前提交了咨询
    162****8058用户2分钟前提交了咨询
    151****6013用户1分钟前提交了咨询
    德州用户3分钟前提交了咨询
    济南用户4分钟前提交了咨询
    日照用户1分钟前提交了咨询
    聊城用户3分钟前提交了咨询
    147****1735用户2分钟前提交了咨询
    170****6402用户3分钟前提交了咨询
    德州用户1分钟前提交了咨询
    泰安用户3分钟前提交了咨询
    泰安用户3分钟前提交了咨询
    156****1317用户2分钟前提交了咨询
    146****7733用户2分钟前提交了咨询
    131****0751用户4分钟前提交了咨询
    133****6312用户1分钟前提交了咨询
    147****1846用户2分钟前提交了咨询
    青岛用户3分钟前提交了咨询
    133****6136用户3分钟前提交了咨询
    177****5321用户4分钟前提交了咨询
    130****7875用户3分钟前提交了咨询
    济宁用户3分钟前提交了咨询
    泰安用户3分钟前提交了咨询
    威海用户1分钟前提交了咨询
    德州用户1分钟前提交了咨询
    临沂用户3分钟前提交了咨询
    威海用户4分钟前提交了咨询
    152****3628用户3分钟前提交了咨询
    133****0527用户3分钟前提交了咨询
    济南用户4分钟前提交了咨询
    165****4642用户1分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    140****5641用户4分钟前提交了咨询
    140****8286用户4分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    156****4846用户2分钟前提交了咨询
    177****7823用户2分钟前提交了咨询
    泰安用户2分钟前提交了咨询
    152****1185用户2分钟前提交了咨询
    日照用户1分钟前提交了咨询
    济宁用户4分钟前提交了咨询
    136****4155用户3分钟前提交了咨询
    烟台用户1分钟前提交了咨询
    济宁用户2分钟前提交了咨询
    枣庄用户1分钟前提交了咨询
    144****1642用户3分钟前提交了咨询
    济南用户2分钟前提交了咨询
    潍坊用户2分钟前提交了咨询
    济宁用户1分钟前提交了咨询
    177****8548用户1分钟前提交了咨询
    威海用户4分钟前提交了咨询
    临沂用户3分钟前提交了咨询
    151****2021用户1分钟前提交了咨询
    145****6380用户3分钟前提交了咨询
    173****8831用户4分钟前提交了咨询
    济宁用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港181****4666用户3分钟前已获取解答
沭阳181****4283用户1分钟前已获取解答
盐城180****3303用户2分钟前已获取解答
工程合同工期顺延情形包括哪些
1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场,但开工条件不具备的。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。6、设计变更,导致工程量增加的。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
工程合同工期顺延的情形有哪些
1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
工期顺延的合法情形
1、工程量增加:施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计:若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
工期顺延的情形包括哪些
1、工程量增加 施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。2、发包人变更设计 若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
6951 位律师在线,高效解决问题
哪些情形劳动合同会顺延
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于哪些情形劳动合同会顺延的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
劳动纠纷
担保人不负法律责任的情形有哪些
[律师回复] 解析:
若发生如下情况之一时,担保人有权免除其所应承担的责任:
倘若担保人由于受到一方或者第三方的欺诈行为而提供了担保,那么这时,担保人可向法院或仲裁机构提出申请,撤销这份担保协议;
另一方面,如果担保是在被他人胁迫之下达成的,担保人也可以通过同样的方式,向法院或仲裁机构申请撤销该担保协议;
最后,当债权人与债务人之间存在恶意串通的嫌疑并请求担保人为其债务提供担保时,此时,作为担保人,亦可向法院提出申请,请求确认该担保行为无效。
法律依据:
《民法典》第一百四十八条
一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条
第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条
一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十四条
行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。
第一百五十五条
无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。
涉嫌造谣的调查和处理流程是怎样的
[律师回复] 解析:
为了全面确立起事实真相,取证环节至关重要,在此过程中需逐步收集一系列相关的口证或证据资料,包括但不仅限于抓握口头陈述、录制音频以及获取书面形式的证据等多种方式。
这些证据必须彼此相互符合,以排除其中可能存在的任何疑虑。
对于诽谤罪的定罪,需要受害者自行搜集证据。
鉴于此类犯罪所独有的特性,通常情况下受害者在搜集证据的过程中将面临诸多挑战,
因此,证据的搜集工作极其困难。
当情况严重时,强烈建议当事人考虑聘请具有专业知识背景的律师协助他们收集有关诽谤罪的各项证据。
诽谤的构成需要满足如下要求:
首先,在客观方面它主要表现为蓄意杜撰和流传虚构的事实,这些事实足够造成对他人的人格尊严的贬损以及他人声誉的破坏。
其次,该行为是一种严重情节,它侵犯了他人的人格尊严和名誉权。
最后,诽谤罪的实施主体是一般的普通公民,但是对于一般的诽谤行为,需要行为人年满16周岁,因为16周岁以下的未成年人属于限制民事责任能力人,同时16周岁也是刑事责任年龄。
如果16周岁以下的人实施了诽谤行为,那么他的法定代理人就需要承担相应的赔偿责任。
此外,诽谤的主观方面必须是故意的,即行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实,明知自己的行为会导致损害他人名誉的不良后果,而且还期望这种结果的发生。
行为人的目的在于败坏他人名誉。
然而,如果行为人错误地将虚假事实视为真实事实进行传播,或者只是将某一虚假事实进行传播而没有损害他人名誉的意图,那么这并不构成诽谤。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应