律图审稿专业委员会3轮严审

各位律师好,我叔叔因为在老家承包一土石建筑工程,所以对于土石方工程大包干合同范本是怎样的?

帮助5人 3w浏览 #建设工程纠纷 匿名 2018-03-20 石景山区
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 专业法务在线帮
    专业法务在线帮
    56人赞同了该解答
    咨询我
    发包方:(以下简称甲方)
    承包方:(以下简称乙方)
    经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程,签订以下协议:
    一、工程内容:
    包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。
    以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
    二、工期:
    1、开工日期:本项目工程工期从2004年 月日起至2004年月日止,共个日历天。
    2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
    3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
    三、工程合同价款:
    经协商本合同总承包价款为人民币:壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
    四、承建方式
    乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
    1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板,必须经双方确认方可进料施工。
    2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
    五、工程付款办法
    1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
    2、待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。
    3、工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%, 即人民币:贰拾壹万陆仟元整。
    4、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币:壹拾万零捌仟元整。
    六、程质量要求:
    1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
    2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
    七、工程竣工验收结算:
    乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。
    八、延期违约责任:
    乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币2000元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
    九、质保内容
    质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
    十、质保期限
    以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

    一、双方在施工中的几项规定:
    1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工。
    2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
    3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一平”要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。
    4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
    5、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
    6、工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。

    二、合同生效与终止:
    本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

    三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
    委托代表:委托代表:
    签名:签名:
    签订日期:签订日期:以上就是根据规定对土石方工程大包干合同范本的回答。
    全文
    13 2018-03-20
  • 石景山区优选法务
    石景山区优选法务
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    《建筑法》第二十六条规定,承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。个人是不具备建筑工程承包资格的,不论是总承包还是分包,都不能以个人名义签订承包合同,以个人名义签订的土石方工程承包合同是没有法律效力的。
    全文
    9 2020-12-02 01:00:05
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6738位律师在线平均3分钟响应99%好评
土石方工程大包干合同范本是怎样的?
一键咨询
  • 朝阳区用户4分钟前提交了咨询
    海淀区用户2分钟前提交了咨询
    132****3587用户4分钟前提交了咨询
    178****6222用户2分钟前提交了咨询
    怀柔区用户3分钟前提交了咨询
    154****0163用户4分钟前提交了咨询
    162****1741用户2分钟前提交了咨询
    西城区用户3分钟前提交了咨询
    145****0812用户2分钟前提交了咨询
    146****0435用户3分钟前提交了咨询
    石景山区用户3分钟前提交了咨询
    144****1142用户3分钟前提交了咨询
    141****1103用户3分钟前提交了咨询
    石景山区用户4分钟前提交了咨询
    170****2334用户2分钟前提交了咨询
  • 161****1024用户4分钟前提交了咨询
    161****6640用户3分钟前提交了咨询
    房山区用户2分钟前提交了咨询
    151****2812用户1分钟前提交了咨询
    海淀区用户4分钟前提交了咨询
    密云区用户1分钟前提交了咨询
    昌平区用户4分钟前提交了咨询
    西城区用户1分钟前提交了咨询
    147****2653用户2分钟前提交了咨询
    密云区用户1分钟前提交了咨询
    152****5615用户1分钟前提交了咨询
    通州区用户3分钟前提交了咨询
    166****8216用户4分钟前提交了咨询
    150****5578用户4分钟前提交了咨询
    大兴区用户3分钟前提交了咨询
    148****6143用户1分钟前提交了咨询
    174****8055用户1分钟前提交了咨询
    146****7504用户4分钟前提交了咨询
    大兴区用户2分钟前提交了咨询
    173****4585用户2分钟前提交了咨询
    158****6715用户3分钟前提交了咨询
    164****8202用户2分钟前提交了咨询
    西城区用户2分钟前提交了咨询
    140****8133用户1分钟前提交了咨询
    朝阳区用户1分钟前提交了咨询
    130****8205用户3分钟前提交了咨询
    门头沟区用户2分钟前提交了咨询
    131****3835用户2分钟前提交了咨询
    170****4344用户1分钟前提交了咨询
    156****5538用户3分钟前提交了咨询
    门头沟区用户4分钟前提交了咨询
    通州区用户1分钟前提交了咨询
    怀柔区用户3分钟前提交了咨询
    丰台区用户1分钟前提交了咨询
    东城区用户3分钟前提交了咨询
    通州区用户2分钟前提交了咨询
    172****1204用户1分钟前提交了咨询
    顺义区用户3分钟前提交了咨询
    145****2740用户4分钟前提交了咨询
    147****6403用户3分钟前提交了咨询
    173****1855用户4分钟前提交了咨询
    177****4038用户1分钟前提交了咨询
    147****0220用户2分钟前提交了咨询
    延庆区用户1分钟前提交了咨询
    156****6605用户2分钟前提交了咨询
    延庆区用户1分钟前提交了咨询
    昌平区用户3分钟前提交了咨询
    门头沟区用户1分钟前提交了咨询
    石景山区用户1分钟前提交了咨询
    密云区用户3分钟前提交了咨询
    石景山区用户3分钟前提交了咨询
    137****6801用户2分钟前提交了咨询
    135****7621用户1分钟前提交了咨询
    大兴区用户1分钟前提交了咨询
    通州区用户3分钟前提交了咨询
    152****0060用户1分钟前提交了咨询
    朝阳区用户1分钟前提交了咨询
    145****4617用户1分钟前提交了咨询
    房山区用户3分钟前提交了咨询
    昌平区用户3分钟前提交了咨询
    152****5462用户2分钟前提交了咨询
    131****7182用户4分钟前提交了咨询
    朝阳区用户4分钟前提交了咨询
    西城区用户1分钟前提交了咨询
    房山区用户2分钟前提交了咨询
    134****2547用户1分钟前提交了咨询
    通州区用户3分钟前提交了咨询
    朝阳区用户3分钟前提交了咨询
    164****6367用户3分钟前提交了咨询
    165****1230用户2分钟前提交了咨询
    141****4070用户3分钟前提交了咨询
    延庆区用户2分钟前提交了咨询
    135****1866用户2分钟前提交了咨询
    密云区用户3分钟前提交了咨询
    161****0132用户4分钟前提交了咨询
    175****5361用户1分钟前提交了咨询
    石景山区用户1分钟前提交了咨询
    顺义区用户3分钟前提交了咨询
    昌平区用户1分钟前提交了咨询
    175****7042用户4分钟前提交了咨询
    140****2728用户4分钟前提交了咨询
    136****6816用户4分钟前提交了咨询
    大兴区用户3分钟前提交了咨询
    门头沟区用户2分钟前提交了咨询
    西城区用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡180****3926用户4分钟前已获取解答
宿迁134****4182用户4分钟前已获取解答
泰州135****5932用户3分钟前已获取解答
干挂石材采购合同范本是什么?
撰写干挂石材采购合同的时候,首先应该在合同的开头先声明买卖双方具体的身份信息,然后再合同的正文处依次列举有关合同标的、购买数额、合同价格以及具体的交货时间和地点,最后要规定双方各自的权利和义务,圈定无误的时候要进行落款签字。
10w+浏览
合同事务
大理石钢架工程承包合同范本
甲方:乙方:双方就大理石钢架工程施工项协商一致,订立本合同。1、工程概况2、施工依据3、工期要求4、工程价款组成5、材料六、付款方式七、工程质量和验收八、双方现任和义务九、其它事项:甲方:乙方:年月日。
10w+浏览
建设工程纠纷
云南彩礼返还的法律规定2025是什么,想了解:彩礼返还涉及哪些法律程序?
[律师回复] 云南彩礼返还在2025年主要依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》,具体规定和法律程序如下:

法律规定

当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:

- 双方未办理结婚登记手续。

- 双方办理结婚登记手续但确未共同生活,应当以双方离婚为条件。

- 婚前给付并导致给付人生活困难,应当以双方离婚为条件。

法律程序

- 协商阶段:双方或其家属就彩礼返还问题进行沟通,明确提出返还意愿和依据,确定彩礼范围、数额或价值。若协商一致,拟定书面协议,明确返还金额、方式、时间等,双方签字,可邀请见证人签字见证。

- 诉讼阶段:若协商不成,可向法院提起诉讼。起诉方需准备起诉状,写明双方信息、诉讼请求、事实和理由等,并收集能证明彩礼给付事实的证据,如转账记录、证人证言、购物凭证等,以及证明符合彩礼返还情形的证据,如未共同生活的证据、生活困难的证明等。然后向有管辖权的法院提交材料,法院受理后会安排开庭审理,双方进行举证、质证和辩论,最后法院根据事实和法律规定作出判决。

- 执行阶段:若法院判决返还彩礼,对方在履行期未履行判决,可在判决生效后向法院申请强制执行,法院会采取查询、冻结、划扣存款,查封、拍卖财产等措施确保判决执行。
大理石购销合同范本是怎样的?
二手房合同包括第一条 甲方申请贷款事项第二条 委托事项第三条 贷款服务费金额及支付方式第四条 甲方责任第五条 乙方责任第六条 丙方责任第七条 送达地址确认第八条 特别约定第九条 纠纷的处理。
10w+浏览
合同事务
矿石购销合同范本
分包合同管理程序的主要内容如下:1、 明确分包合同的管理职责。2 、分包招标的准备和实施。3 、分包合同订立。4 、对分包合同实施监控。5 、分包合同变更处理。6、 分包合同争端处理。7 、分包合同索赔处理。8、 分包合同文件管理。9 、分包合同收尾。
10w+浏览
合同事务
石灰石购销合同范本是怎样的?
石灰石购销合同范本之中一般会包含采购方、供货方的名字、石灰石的交货地点、采购方需要支付的费用、费用的付款方式、任意一方违反了石灰石购销合同之后需要承担的责任、合同纠纷发生之后的处理办法等的内容。
10w+浏览
合同事务
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应