律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我一朋友不小心出事故了,这两天就正在处理,就来问问你们2018最新交通事故诉讼代理词怎么写呢?

帮助5人 6.2w浏览 匿名 2018-08-05 广东揭阳
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    审判长、审判员:
    本律师依法接受____工程有限公司委托,担任其与,____实业有限公司碎石加工合同纠纷一案上诉审的代理人。现特发表如下法律意见:
    本律师认为:本案争议主要集中在三个方面:其
    一,原料是否超规格;其
    二,预付款是否迟延支付;其
    三,被上诉人是否有履约能力。在这三个方面中,必须区分主要矛盾和次要矛盾。抓住了主要矛盾,才能对本案作出正确的处理。
    本案的主要矛盾在于,被上诉________实业有限公司根本缺乏履约能力。原料是否合规格,预付款是否按期支付,均无法改变合同无法履行的性质,因此,被上诉人无履约能力是本案的关键所在,是上诉人与被上诉人双方发生经济纠纷的根本原因。
    被上诉人明知自己无履约能力,却与上诉人签约,其行为具有欺诈性质,应当依法确认合同无效,损失应依法由过错方被上诉方承担。
    原判决认定事实不清,适用法律不当,明显属于错判。具体表现在:
    一、认定事实方面
    错误之
    一,原判决对本案最关键的事实,即被上诉人缺乏履约能力,未予认定,这是一审判决致命的错误。
    被上诉人根本无履约能力的事实在于:

    一,被上诉人根本没有履行《碎石加工合同》的人力。根据合同第四条的规定,被上诉人应在合同签订后十五天内即1993年4月6日向上诉人提出劳动安排与生产组织计划。但被上诉人未能依期提出。1993年4月15日,被上诉人与徐___签订了一份《碎石加工合同》,规定由被上诉人向涂___提供90cm以下花岗岩片石25万立方米,由涂___加工成0一5cm、5一20cm、20一40cm三种规格碎石;涂___每月必须保证完成23000立方米碎石的任务。这样,便把上诉人在《碎石加工合同》中整个工程任务完全转包给了一个个体经营者。签订这样一份包工合同之后,被上诉人才于1993年4月22日向上诉人提出劳动安排和生产组织计划。可见,被上诉人不具备履行《碎石加工合同》的人力。
    值得说明的是,涂___又何尝具有履约的人力呢?整个生产期间,经常只有十几个工人在工场生产,根本无法完成整个工程任务。

    二,被上诉人根本没有履行《碎石加工合同》的物力。第
    一,其破碎设备性能极差,无法承担25万立方米的碎石加工任务。被上诉人共有五部颗式破碎机,它们在整个合同履行过程中只为上诉人加工了4362立方米的碎石。1994年1月29日被上诉人在提交给原审法院的补充材料中称,“现机器经检查已无法使用”。试问,这五部顺式破碎机只为上诉人加工了几千立方米的碎石,离完成整个工程量还差十万八千里,就已经坏了,如何能够承担25万立方米碎石加工的艰巨任务呢?第
    二,经____有色金属研究院对上诉人的破碎设备进行技术鉴定,结论表明,这五部额式破碎机造型不对,只能加工32cm以下的石料,无法完成合同规定的加工90cm以下石料的任务(而且被上诉人并无二次破碎手段,即既无破大块设备,也无爆破许可证)。

    三,被上诉人根本没有履行《碎石加工合同》的财力。被上诉人在起诉人起诉状中称,上诉人没有按规定时间支付预付款,因其急需这笔资金用于开工准备,因此生产准备工作受到严重影响。这就说明被上诉人缺乏履约的财力。
    合同的实际履行情况充分印证了上述各点。在整个合同履行期内,被上诉人从1993年6月22日正式投产之日起,至11月10日被上诉人单方解除合同之日止,正常生产时间共达4个月零19天,按合同规定的碎石加工任务为100,350立方米怡即使从被上诉人收到上诉人预付款之日(7月31日)起,至其向上诉人提出原材料超规格之日(10月10日)止计算,完全无争议的正常生产时间共为2个月零10天,按合同规定的加工任务也应为52000立方米。可是被上诉人在整个生产期间内却仅仅为上诉人加工了4362立方米碎石,差距何其悬殊!可见,本案的症结并非原判决所认定的所谓上诉人迟延支付预付款和原材料超规格问题,而是被上诉人根本缺乏履约的能力!
    原判决对上述关键事实视而不见,却抓住某些枝节问题大做文章,颠倒了主次、是非,是导致本案错判的根本原因。
    错误之
    二,原判决毫无根据地认定上诉人违约。
    原判决对被上诉逾期提交生产组织计划、逾期提供场地、逾期投产,以及未经双方协商一致而单方解除合同的事实只字不提,却毫无根据地认定上诉人违约,这是原判决在认定事实方面的第二个错误。

    一,关于原判决所谓上诉人迟延支付预付款问题。根据合同规定,被上诉人应先向上诉人提交一份预付款申请书,上诉人于收到申请书后23天内通过银行付款。合同签订后,上诉人于1993年7月1日收到被上诉人的预付款申请书,7月24日即通知银行转账,因此符合合同规定。被上诉人称其曾于1993年3月23日向上诉人提交预付款申请书,但未能举证,不足为据。

    二,关于原判决所谓上诉人提供超规格片石原料问题。原审法院委托____镇人民政府城建办进行鉴定,其鉴定对象和鉴定方法均有不当。其委托鉴定的对象是“露出表面的石料”,并不是对全部石料进行全面、客观、科学地鉴定:其鉴定方法是取每块石料的最大直径,而不是取平均直径(三个垂直方向尺寸的平均值),因此其鉴定结论不足为据。
    二、适用法律方面
    错误之
    三,原判决错误地确认了《碎石加工合同》的法律效力。

    一,根据最高人民法院法(经)发(1987)20号司法解释第五条的规定,“订立经济合同的当事人应当具有与其经营范围和经营规模相适应的自有资金和履行合同、承担责任的能力。有些工商企业虽经工商行政管理部门核准登记,取得了营业执照,但是明知自己没有履约能力,仍与其他单位签订经济合同,其行为具有欺诈性质,应当确认为无效合同”。因此,在本案中,被上诉人根本没有履行《碎石加工合同》的能力,却仍与上诉人签约,其行为明显具有欺诈性质,其与上诉人所签订的《碎石加工合同》应依法确认为无效合同。

    二,根据经济合同法第19条的规定,“加工承揽合同,应根据定作方提出的品名、项目、质量要求和承揽方的加工、定作、修缮能力签订。除合同另有规定以外,承揽方必须以自己的设备、技术和劳动,完成加工、定作、修缮任务的主要部分,不经定作方同意,不得把接受的任务转让给第三方”。在本案中,被上诉人未经上诉人同意,把25万立方米的加工任务全部转包给个体经营者涂____违反了上述规定,属于转包合同,因此应当依法确认合同无效。
    《碎石加工合同》的无效,是由于被上诉人欺诈和非法转包所造成,过错责任在于被上诉人一方。因此被上诉人应当赔偿上诉人因此而造成的经济损失。据统计,上诉人因为被上诉人无法完成加工任务而造成外购碎石差价损失达人民币1701342元。
    综上所述,由于原审判决在认定事实和适用法律方面都存在严重失误,导致本案错判。因此,本律师特此要求____省高级人民法院依法撤销原审的错误判决并予改判,驳回被上诉人的无理起诉,判令其赔偿上诉人的全部经济损失。
    此致:
    人民法院
    全文
    6 2018-08-05
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6491位律师在线平均3分钟响应99%好评
我想知道2018最新交通事故诉讼代理词怎么写的啊?
一键咨询
  • 151****4231用户2分钟前提交了咨询
    172****6435用户4分钟前提交了咨询
    163****7525用户4分钟前提交了咨询
    151****5203用户3分钟前提交了咨询
    中山用户3分钟前提交了咨询
    146****0472用户2分钟前提交了咨询
    阳江用户3分钟前提交了咨询
    175****2435用户2分钟前提交了咨询
    阳江用户1分钟前提交了咨询
    韶关用户1分钟前提交了咨询
    136****4031用户3分钟前提交了咨询
    165****3022用户3分钟前提交了咨询
    湛江用户1分钟前提交了咨询
    东莞用户4分钟前提交了咨询
    汕头用户4分钟前提交了咨询
  • 肇庆用户1分钟前提交了咨询
    东莞用户2分钟前提交了咨询
    145****1842用户2分钟前提交了咨询
    湛江用户3分钟前提交了咨询
    东莞用户2分钟前提交了咨询
    茂名用户2分钟前提交了咨询
    146****4316用户1分钟前提交了咨询
    揭阳用户1分钟前提交了咨询
    佛山用户2分钟前提交了咨询
    深圳用户4分钟前提交了咨询
    173****0863用户1分钟前提交了咨询
    174****6365用户2分钟前提交了咨询
    韶关用户3分钟前提交了咨询
    137****1004用户1分钟前提交了咨询
    汕尾用户3分钟前提交了咨询
    汕头用户2分钟前提交了咨询
    湛江用户4分钟前提交了咨询
    韶关用户3分钟前提交了咨询
    清远用户1分钟前提交了咨询
    137****4084用户3分钟前提交了咨询
    173****4337用户1分钟前提交了咨询
    166****6000用户1分钟前提交了咨询
    133****4844用户2分钟前提交了咨询
    178****2020用户4分钟前提交了咨询
    汕头用户2分钟前提交了咨询
    174****7743用户2分钟前提交了咨询
    广州用户2分钟前提交了咨询
    144****0828用户4分钟前提交了咨询
    132****4263用户1分钟前提交了咨询
    中山用户4分钟前提交了咨询
    汕尾用户2分钟前提交了咨询
    深圳用户4分钟前提交了咨询
    155****8265用户1分钟前提交了咨询
    176****0143用户3分钟前提交了咨询
    168****0228用户3分钟前提交了咨询
    166****5418用户1分钟前提交了咨询
    广州用户2分钟前提交了咨询
    汕头用户1分钟前提交了咨询
    清远用户4分钟前提交了咨询
    146****8611用户2分钟前提交了咨询
    168****7463用户1分钟前提交了咨询
    175****0065用户2分钟前提交了咨询
    168****1035用户4分钟前提交了咨询
    广州用户2分钟前提交了咨询
    茂名用户3分钟前提交了咨询
    148****4344用户2分钟前提交了咨询
    佛山用户2分钟前提交了咨询
    清远用户4分钟前提交了咨询
    佛山用户4分钟前提交了咨询
    揭阳用户2分钟前提交了咨询
    汕头用户1分钟前提交了咨询
    汕头用户2分钟前提交了咨询
    171****2512用户1分钟前提交了咨询
    东莞用户4分钟前提交了咨询
    163****7615用户3分钟前提交了咨询
    深圳用户2分钟前提交了咨询
    汕尾用户4分钟前提交了咨询
    145****2824用户3分钟前提交了咨询
    141****4672用户1分钟前提交了咨询
    152****8483用户2分钟前提交了咨询
    江门用户2分钟前提交了咨询
    143****4762用户4分钟前提交了咨询
    134****6161用户2分钟前提交了咨询
    173****3375用户2分钟前提交了咨询
    珠海用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户4分钟前提交了咨询
    171****2805用户4分钟前提交了咨询
    130****8016用户3分钟前提交了咨询
    176****4771用户3分钟前提交了咨询
    汕头用户4分钟前提交了咨询
    佛山用户2分钟前提交了咨询
    178****7746用户1分钟前提交了咨询
    158****4510用户2分钟前提交了咨询
    茂名用户1分钟前提交了咨询
    梅州用户2分钟前提交了咨询
    150****4376用户4分钟前提交了咨询
    160****7484用户1分钟前提交了咨询
    148****7111用户3分钟前提交了咨询
    汕头用户4分钟前提交了咨询
    137****1035用户1分钟前提交了咨询
    130****0421用户2分钟前提交了咨询
    珠海用户4分钟前提交了咨询
    174****4772用户4分钟前提交了咨询
    158****4544用户3分钟前提交了咨询
    梅州用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
淮安134****1235用户1分钟前已获取解答
无锡188****4452用户2分钟前已获取解答
苏州177****2392用户4分钟前已获取解答
我想知道信用卡晚还多久会算逾期啊
持卡人需要在每月的最后还款日前还上最低还款额,不然就会逾期。至于逾期几天会被记为逾期,这取决于发卡行是否有还款宽限期,如果有宽限期,持卡人在宽限期内还清欠款,一般也不会被记为逾期。那么我想知道信用卡晚还多久会算逾期啊,下面律图小编为读者进行相关知识解答。
10w+浏览
2024年货车载货新规有什么变化
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,四米二蓝牌轻型厢式货车在装载货物之后的总质量不应超过4.5吨。
具体而言,①若所载物品重量超过额定载荷量的百分之三十,或有违规搭载乘客的行为,将被处以每次记6分的处罚;
②如果载物重量虽略微超出额定载荷量的限制,但尚未达到百分之三十的标准,则会面临每次记3分的处罚;
③对于车货总体高度自地面起未超过4.2米、总体宽度不超过3米且总体长度未超过20米的情况,可处以200元以下的罚款;
④而当车货总体高度自地面起未超过4.5米、总体宽度不超过3.75米且总体长度未超过28米时,将被处以200元以上1000元以下的罚款;
⑤若车货总体高度自地面起超过4.5米、总体宽度超过3.75米或者总体长度超过28米,将被处以1000元以上3000元以下的罚款;
⑥若车货总体质量超过超载计算方式中第四项至第八项规定的限定标准,但未超过1000千克,将给予警告处理;
若超过1000千克,每超1000千克将被罚款500元,罚款上限为30000元。
法律依据:
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条
机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量,装载长度、宽度不得超出车厢,并应当遵守下列规定:
(一)重型、中型载货汽车,半挂车载物,高度从地面起不得超过4米,载运集装箱的车辆不得超过4.2米;
(二)其他载货的机动车载物,高度从地面起不得超过2.5米;
(三)摩托车载物,高度从地面起不得超过1.5米,长度不得超出车身0.2米。
两轮摩托车载物宽度左右各不得超出车把0.15米;
三轮摩托车载物宽度不得超过车身。
载客汽车除车身外部的行李架和内置的行李箱外,不得载货。
载客汽车行李架载货,从车顶起高度不得超过0.5米,从地面起高度不得超过4米。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
代通知金给少了怎么知道?
应该向当地的保障行政部门申请赔偿,申请成功之后,该部门就会通知用人单位给予员工一定的赔偿,如果用人单位不赔偿的,劳动者还可以举报到劳动仲裁委员会,申请劳动仲裁。
10w+浏览
劳动纠纷
江苏省盗窃罪最新量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
江苏省针对涉嫌犯盗窃罪的最新量刑标准为:
对于盗窃公私财务价值达到一千元至三千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上这三个不同等级的犯罪事实,依据刑法规定应被分别认定为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。
根据相关法律法规,对于盗窃数额较大的犯罪行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还需承担罚金的民事责任;
若盗窃数额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样需要承担罚金的民事责任;
而对于盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节者,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉刑事制裁,并且可能会被课以罚金或没收财产的附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6449位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
我想知道离婚协议怎么写
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于我想知道离婚协议怎么写的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
婚姻家庭
新公司工商注册步骤都有什么
[律师回复] 解析:
公司设立过程中所涉及的主要环节如下:
首先是企业名称预先核准,其次是向相关部门提交所需资料,紧接着便是领取营业执照以及刻制公章等手续,至此便可顺利完成公司的注册工作并开展商业运营活动;
然而,若想使公司能够真正步入正轨并展开正常的业务运作,仍需完成以下几个重要步骤:
首先是在各大银行开设账户,然后是向税务机关进行报备,接着是申请税控设备及发票,最后则是为员工缴纳社会保险。
法律依据:
《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第七条
申请企业法人登记的单位应当具备下列条件:
(一)名称、组织机构和章程;
(二)固定的经营场所和必要的设施;
(三)符合国家规定并与其生产经营和服务规模相适应的资金数额和从业人员;
(四)能够独立承担民事责任;
(五)符合国家法律、法规和政策规定的经营范围。
第八条
企业办理企业法人登记,由该企业的组建负责人申请。
独立承担民事责任的联营企业办理企业法人登记,由联营企业的组建负责人申请。
第九条
企业法人登记注册的主要事项:
企业法人名称、住所、经营场所、法定代表人、经济性质、经营范围、经营方式、注册资金、从业人数、经营期限、分支机构。
第十条
企业法人只准使用一个名称。
企业法人申请登记注册的名称由登记主管机关核定,经核准登记注册后在规定的范围内享有专用权。
申请设立中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业应当在合同、章程审批之前,向登记主管机关申请企业名称登记。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
代通知金答辩意见和代理词有什么区别?
对于答辩意见这一话题始终都带有争议,尤其在很多律师之间,很多人都认为这个答辩意见不应提前提交,避免对方知道自己的思路做出及时的应对。那么就着这个热点的问题,今天小编带大家了解一下代通知金答辩意见和代理词有什么区别?
10w+浏览
劳动纠纷
最新受贿罪的定罪标准是怎样定的
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定,贪污罪的量刑标准具体如下所述:
数额在三万元人民币以上而不满二十万元人民币者,判处三年以下有期徒刑或拘役,同时判处罚金;
数额在二十万元人民币以上而不满三百万元人民币者,判处三年以上十年以下有期徒刑,同时判处罚金或没收全部财产;
若数额超过三百万元人民币,则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并同时判处罚金或没收全部财产,且致使国家及人民利益遭受特别重大损失的情况下,应判处无期徒刑甚至死刑。
我国刑法明确指出,国家公职人员利用职务上的便利条件,向他人索要财物,或者非法收取他人财物,为他人谋求利益的行为,均构成受贿罪。
此外,国家公职人员在经济往来过程中,如违反国家相关法律法规,收取各种名义的回扣、手续费,并将其占为己有的,也应当按照受贿罪论处。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
第二条
贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
第三条
贪污或者受贿数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》第三百八十六条受贿罪的处罚规定】对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条
【的规定处罚。
索贿的从重处罚。
第三百八十三条贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;
有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
问题紧急?在线问律师 >
6452 位律师在线,高效解决问题
想知道土地使用税用分摊吗?
土地使用税用不分摊,房产税和土地使用税一般是预提不是摊销。因为房产税和土地使用税都是一个季度交一次,而且是交前面月份的,即在10月份申报期申报交纳的是7-9月份的房产税和土地使用税
10w+浏览
诉讼赢了对方不给钱怎么办
[律师回复] 解析:
1.实现强制执行程序。
在官司胜诉之后,倘若被申请人未能按照法律规定履行还款义务,作为债权人,您有权向管辖地的法院提交请求执行申请书,以期对其财产进行强制性执行,从而用于清偿所欠债务。
2.接受法院强制执行处理。
在法院正式受理强制执行申请后,将会依据相关法律法规,对被申请人名下的房地产、机动车、股票以及银行存款等主要资产进行全面调查与核实。
3.拒绝执行判决或裁定的行为可能构成犯罪。
如果被申请人具备执行能力却故意拖延或拒绝执行法院的判决或裁定,那么这种行为将被视为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》中的“拒不执行判决、裁定罪”。
法律依据:
《民事诉讼法》第二百四十三条
发生法律效力的民事判决、裁定,当事人必须履行。
一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行,也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书,当事人必须履行。
一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行。
《刑法》第三百一十三条
对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应