律图审稿专业委员会3轮严审

我们公司最近承包的工程因为工期延期违约了,所以我想知道关于工期延误违约责任认定的流程具体是什么样的呢,求解

帮助10人 5.4w浏览 匿名 2018-08-06 黑龙江鹤岗
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    ,那么对其工期顺延权主张应予以支持;如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求,且发包人迟延支付工程款情节较轻并不必然导致工程进度延误的,则不认定承包方享有工期顺延权。因发包方迟延支付工程进度款而认定承包方享有工期顺延权的,一般工期顺延的期限应当顺延至发包方付清进度款之日止。对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工
    全文
    9 2018-08-06
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。但是,当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工期顺延签证。如果在实际履行中承包方没有办理工期顺延签证怎么办?由于目前建筑市场发包方处于强势,承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。在这种情况下,如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内
    全文
    14 2018-08-06
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3583位律师在线平均3分钟响应99%好评
工期延误违约责任认定的流程会是什么样的呢,求解
一键咨询
  • 七台河用户2分钟前提交了咨询
    黑河用户2分钟前提交了咨询
    130****7735用户3分钟前提交了咨询
    166****6810用户3分钟前提交了咨询
    142****1870用户4分钟前提交了咨询
    168****4147用户2分钟前提交了咨询
    佳木斯用户4分钟前提交了咨询
    伊春用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户4分钟前提交了咨询
    鸡西用户2分钟前提交了咨询
    黑河用户4分钟前提交了咨询
    176****3426用户2分钟前提交了咨询
    143****1383用户4分钟前提交了咨询
    141****1277用户3分钟前提交了咨询
    144****1304用户1分钟前提交了咨询
  • 142****0070用户2分钟前提交了咨询
    佳木斯用户1分钟前提交了咨询
    141****3371用户2分钟前提交了咨询
    150****6385用户3分钟前提交了咨询
    175****8161用户2分钟前提交了咨询
    七台河用户2分钟前提交了咨询
    绥化用户4分钟前提交了咨询
    伊春用户4分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    130****0316用户3分钟前提交了咨询
    176****3002用户4分钟前提交了咨询
    153****7345用户4分钟前提交了咨询
    155****4424用户2分钟前提交了咨询
    138****8146用户3分钟前提交了咨询
    七台河用户2分钟前提交了咨询
    133****3754用户2分钟前提交了咨询
    154****4332用户3分钟前提交了咨询
    146****0532用户1分钟前提交了咨询
    163****6065用户3分钟前提交了咨询
    167****5842用户4分钟前提交了咨询
    156****1316用户1分钟前提交了咨询
    七台河用户3分钟前提交了咨询
    鹤岗用户4分钟前提交了咨询
    大庆用户4分钟前提交了咨询
    171****7085用户1分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户2分钟前提交了咨询
    佳木斯用户3分钟前提交了咨询
    黑河用户1分钟前提交了咨询
    134****4633用户1分钟前提交了咨询
    鹤岗用户2分钟前提交了咨询
    绥化用户4分钟前提交了咨询
    147****6820用户2分钟前提交了咨询
    171****3256用户3分钟前提交了咨询
    176****4214用户1分钟前提交了咨询
    黑河用户2分钟前提交了咨询
    鹤岗用户4分钟前提交了咨询
    135****5547用户3分钟前提交了咨询
    147****6622用户2分钟前提交了咨询
    七台河用户3分钟前提交了咨询
    171****1555用户4分钟前提交了咨询
    156****0883用户2分钟前提交了咨询
    171****7228用户1分钟前提交了咨询
    鸡西用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    177****5387用户3分钟前提交了咨询
    144****2724用户3分钟前提交了咨询
    153****4168用户1分钟前提交了咨询
    牡丹江用户1分钟前提交了咨询
    156****4223用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户2分钟前提交了咨询
    大庆用户3分钟前提交了咨询
    牡丹江用户1分钟前提交了咨询
    黑河用户3分钟前提交了咨询
    138****1713用户3分钟前提交了咨询
    138****6407用户3分钟前提交了咨询
    七台河用户2分钟前提交了咨询
    绥化用户2分钟前提交了咨询
    163****6567用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户1分钟前提交了咨询
    佳木斯用户1分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户1分钟前提交了咨询
    174****0601用户1分钟前提交了咨询
    鹤岗用户2分钟前提交了咨询
    黑河用户4分钟前提交了咨询
    130****2650用户2分钟前提交了咨询
    146****2768用户4分钟前提交了咨询
    136****4437用户2分钟前提交了咨询
    155****2232用户3分钟前提交了咨询
    佳木斯用户1分钟前提交了咨询
    175****0615用户1分钟前提交了咨询
    175****1525用户4分钟前提交了咨询
    154****5686用户1分钟前提交了咨询
    牡丹江用户1分钟前提交了咨询
    鸡西用户2分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    七台河用户1分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户3分钟前提交了咨询
    177****4164用户1分钟前提交了咨询
    132****7282用户2分钟前提交了咨询
    绥化用户3分钟前提交了咨询
    绥化用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户2分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城152****5057用户3分钟前已获取解答
宿迁152****8188用户4分钟前已获取解答
扬州180****3267用户1分钟前已获取解答
什么是飞机延误保险呢?
随着居民生活水平的提高,有越来越多的人选择坐飞机出门旅行。而由于各种原因,飞机延误的情况非常普遍。有些情况下,飞机可以延误几个小时,在一定程度上打乱了人们的出行计划。其实,人们可以通过购买保险来规避这种风险的,起码可以得到现金赔偿。什么是飞机延误保险呢?我们一起跟随小编了解下吧。
10w+浏览
交通事故
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
航班延误怎么要求赔偿
如果您的航班因航空公司的原因(如机务维护、航盘调配、机组人员等问题)而延误,您有权要求赔偿。但如果是由于其他原因(如天气、突发事件、空中交通管制、安检、旅客或公共安全问题等),航空公司通常不会提供补偿。若是对航班延误怎么要求赔偿有疑问的,参考下文。
10w+浏览
损害赔偿
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
工期延误违约金怎么扣的?
延误工期所产生的违约金,可以按照实际损失进行赔偿,也可以按照双方在签订合同时的约定进行赔偿,存在违约行为时,需要承担继续履行,采取补救措施,支付违约金等违约责任。
10w+浏览
合同事务
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
小诊所延误病情如何要求赔偿
小诊所延误病情后,具体的赔偿标准并没有固定的参考依据,对于延误病情造成的人身损害及相关的财产损失赔偿问题,可以先跟诊所协商,诊所拒绝赔偿的,受害人可以准备起诉状及相关的证据,向诊所所在地的民事法院起诉。
10w+浏览
医疗纠纷
问题紧急?在线问律师 >
5002 位律师在线,高效解决问题
工期延误违约金上限是多少
一般的法律法规规定违约金的数额,应该是在合同总金额的0.1%到0.5%,不会超过30%。不过要看具体的情况,违约的情况不同,违约金的金额也就不同。一般建筑工程的合同延期,那么,违约金最高也就是在合同总价5%左右。普通工程一般都是在20%左右,不超过30%。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*