律图审稿专业委员会3轮严审

表哥接了一项工程,工程很大,工期也很充足,但是因为是在夏季开工的,下雨天数较多,后来导致工期到了还没有完工,那么对于工程逾期未完工的违约金怎么算?

帮助10人 6.6w浏览 #合同事务 匿名 2019-03-14 河南平顶山
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共3条
  • 甄选法律顾问
    甄选法律顾问
    84人赞同了该解答
    咨询我
    违约金在合同中笔者认为是一重要条款,但是工程逾期如何确定?大有文章,如果没有细则和后续工作的跟上,到时难以实行。比如下雨天,无法施工,此乃属不可抗拒的因素,不得计入逾期范围,那么雨下多大、多久可以算一天?扯皮了,双方下雨记录是否一致。。。。。。还有工程款,是否按期、按规定支付,材料是否按期、按质到现场,设计院的现场配合、图纸修改,是否按时?很多问题责任难以完全分清。因此仅仅靠这一条来约束施工单位,不能说没有作用,还必须从资质、业绩、管理水准、诚信口碑、实力强弱,领导风格等等综合衡量,同心合力攻克困难,保证按期完工为上策。至于违约金的多少,也不是越高越好,当然太低也不行,个人认为高院司法解释里提出按逾期造成损失的利息来计比较实在。
    全文
    9 2019-03-14
  • 平顶山答疑法务
    平顶山答疑法务
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    国家没有硬性规定违约金的最高限额,主要由甲乙双方及有关单位部门在商谈合同时确定,形成文字写入合同。
    全文
    7 2019-03-14
  • 合同纠纷维权咨询
    合同纠纷维权咨询
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    如果建筑工程合同中无约定逾期竣工的违约金,因为承包人的原因造成逾期竣工,那么可以按照以下方法来解决:
    1、可以与承包人协商解决,包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。
    2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。  承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:
    (1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
    (2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;
    (3)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;
    (4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。  因此,发包人可以主张解除合同,解除合同后对于已经完成的工程可以按照以下方法处理:  (1)已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;  (2)已经完成的建设工程质量不合格的,建设工程施工合同无效。
    3、要求承包方承担违约赔偿责任。  因一方违约导致合同解除的,违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。只是损失计算的标准实践较难掌握,处理时可以由当事人自行举证证明损失的大小,也可以要求按利息计算。其中,三种具体的处理利息起算标准:  (1)建设工程已实际交付的,为交付之日;  (2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;  (3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
    全文
    5 2020-12-04 10:26:01
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6931位律师在线平均3分钟响应99%好评
表哥工程逾期未完成,工程逾期未完工的违约金怎么算
一键咨询
  • 172****8656用户1分钟前提交了咨询
    158****3853用户2分钟前提交了咨询
    洛阳用户3分钟前提交了咨询
    130****3075用户2分钟前提交了咨询
    137****4660用户3分钟前提交了咨询
    濮阳用户3分钟前提交了咨询
    三门峡用户3分钟前提交了咨询
    安阳用户1分钟前提交了咨询
    信阳用户1分钟前提交了咨询
    郑州用户3分钟前提交了咨询
    162****8604用户1分钟前提交了咨询
    162****3851用户2分钟前提交了咨询
    焦作用户3分钟前提交了咨询
    136****5426用户2分钟前提交了咨询
    洛阳用户1分钟前提交了咨询
  • 开封用户1分钟前提交了咨询
    174****4251用户3分钟前提交了咨询
    周口用户1分钟前提交了咨询
    濮阳用户1分钟前提交了咨询
    鹤壁用户4分钟前提交了咨询
    175****7438用户3分钟前提交了咨询
    开封用户1分钟前提交了咨询
    172****8832用户4分钟前提交了咨询
    焦作用户1分钟前提交了咨询
    140****7147用户1分钟前提交了咨询
    濮阳用户2分钟前提交了咨询
    148****4830用户1分钟前提交了咨询
    新乡用户3分钟前提交了咨询
    130****4204用户1分钟前提交了咨询
    郑州用户3分钟前提交了咨询
    176****1468用户1分钟前提交了咨询
    洛阳用户4分钟前提交了咨询
    153****6688用户2分钟前提交了咨询
    165****7613用户3分钟前提交了咨询
    137****6306用户3分钟前提交了咨询
    162****0120用户2分钟前提交了咨询
    郑州用户1分钟前提交了咨询
    平顶山用户4分钟前提交了咨询
    137****0855用户2分钟前提交了咨询
    142****6207用户4分钟前提交了咨询
    174****2225用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户4分钟前提交了咨询
    三门峡用户2分钟前提交了咨询
    142****2468用户1分钟前提交了咨询
    商丘用户1分钟前提交了咨询
    许昌用户4分钟前提交了咨询
    170****8528用户2分钟前提交了咨询
    开封用户2分钟前提交了咨询
    商丘用户2分钟前提交了咨询
    驻马店用户3分钟前提交了咨询
    150****6504用户3分钟前提交了咨询
    176****0558用户3分钟前提交了咨询
    164****3437用户2分钟前提交了咨询
    145****1878用户4分钟前提交了咨询
    165****3882用户1分钟前提交了咨询
    145****7186用户4分钟前提交了咨询
    145****4717用户4分钟前提交了咨询
    平顶山用户4分钟前提交了咨询
    161****5858用户4分钟前提交了咨询
    157****2371用户2分钟前提交了咨询
    信阳用户3分钟前提交了咨询
    新乡用户2分钟前提交了咨询
    160****0876用户1分钟前提交了咨询
    商丘用户4分钟前提交了咨询
    160****5173用户1分钟前提交了咨询
    濮阳用户3分钟前提交了咨询
    145****4540用户4分钟前提交了咨询
    171****2172用户3分钟前提交了咨询
    濮阳用户4分钟前提交了咨询
    洛阳用户3分钟前提交了咨询
    150****4078用户2分钟前提交了咨询
    信阳用户4分钟前提交了咨询
    134****3477用户3分钟前提交了咨询
    173****1176用户4分钟前提交了咨询
    驻马店用户4分钟前提交了咨询
    许昌用户1分钟前提交了咨询
    172****8448用户2分钟前提交了咨询
    154****8401用户4分钟前提交了咨询
    141****8643用户3分钟前提交了咨询
    161****4732用户2分钟前提交了咨询
    周口用户4分钟前提交了咨询
    163****6227用户3分钟前提交了咨询
    漯河用户4分钟前提交了咨询
    洛阳用户2分钟前提交了咨询
    信阳用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户2分钟前提交了咨询
    132****7756用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户4分钟前提交了咨询
    178****8741用户4分钟前提交了咨询
    167****1557用户4分钟前提交了咨询
    驻马店用户1分钟前提交了咨询
    郑州用户2分钟前提交了咨询
    175****8601用户3分钟前提交了咨询
    140****2570用户3分钟前提交了咨询
    鹤壁用户3分钟前提交了咨询
    168****6405用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户2分钟前提交了咨询
    鹤壁用户4分钟前提交了咨询
    南阳用户2分钟前提交了咨询
    商丘用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州156****1566用户2分钟前已获取解答
南京188****9937用户1分钟前已获取解答
连云港188****9962用户3分钟前已获取解答
未完工的工程如何结算工程款
按合同的结算条款对已经完成的部分进行结算,如果有包干的措施费,比如外脚手架使用费,可按实际完成比例折算。
10w+浏览
建设工程纠纷
未完工程的工程价款如何结算
按合同的结算条款对已经完成的部分进行结算,如果有包干的措施费,比如外脚手架使用费,可按实际完成比例折算。
10w+浏览
建设工程纠纷
未完工工程如何终止合同
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和未完工工程如何终止合同相关的法律规定。
10w+浏览
建设工程纠纷
云南彩礼返还的法律规定2025是什么,想了解:彩礼返还涉及哪些法律程序?
[律师回复] 云南彩礼返还在2025年主要依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》,具体规定和法律程序如下:

法律规定

当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:

- 双方未办理结婚登记手续。

- 双方办理结婚登记手续但确未共同生活,应当以双方离婚为条件。

- 婚前给付并导致给付人生活困难,应当以双方离婚为条件。

法律程序

- 协商阶段:双方或其家属就彩礼返还问题进行沟通,明确提出返还意愿和依据,确定彩礼范围、数额或价值。若协商一致,拟定书面协议,明确返还金额、方式、时间等,双方签字,可邀请见证人签字见证。

- 诉讼阶段:若协商不成,可向法院提起诉讼。起诉方需准备起诉状,写明双方信息、诉讼请求、事实和理由等,并收集能证明彩礼给付事实的证据,如转账记录、证人证言、购物凭证等,以及证明符合彩礼返还情形的证据,如未共同生活的证据、生活困难的证明等。然后向有管辖权的法院提交材料,法院受理后会安排开庭审理,双方进行举证、质证和辩论,最后法院根据事实和法律规定作出判决。

- 执行阶段:若法院判决返还彩礼,对方在履行期未履行判决,可在判决生效后向法院申请强制执行,法院会采取查询、冻结、划扣存款,查封、拍卖财产等措施确保判决执行。
建设工程尚未完工能索要工程款吗
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对建设工程尚未完工能索要工程款吗进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
建设工程纠纷
未完工程的工程价款应该怎么结算
根据现行的法律、法规,未竣工的工程,一般情况下不能办理结算。但是特殊情况下可以办理:固定单价承包合同约定,可以分阶段结算的,可以按照已经完成的工程量办理结算,但是必须经过,对设计的功能验收合格。
10w+浏览
建设工程纠纷
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应