律图审稿专业委员会3轮严审

我姐姐做建筑施工工作了,还签订一份施工合同了,但是时间上却给超期了,大概有二十天左右,还产生违约金情况了,关于建筑施工违约金的相关依据什么内容?

帮助5人 10w+浏览 匿名 2019-03-22 广西贵港
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    原则上是有约定从约定,但是需要符合实际情况。
    1、工期延误的情形有哪些?
    《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。
    (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
    (2) 发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
    (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
    (4) 工程设计变更和工程量增加;
    (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
    (6) 不可抗力;
    (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
    2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?
    根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。
    3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”,承包人有何良策?
    (1) 如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工程价款不能协商一致,承包人可以要求按照定额审价;
    (2) 如果是合同范围之外的工程,承包人需要保留发包人同意施工的凭证,然后结合其他签证据实结算;
    (3) 如果因发包人的原因,造成在工程的关键线路上工期延误,承包人应及时收集并保管证据,包括使用照片、摄像等手段固定证据;
    (4)前述几种情况实际上都已进行索赔程序,承包人有一项工作必不可少,即在建设单位或建立单位签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”后面声明,承包人不同意或有异议,并将日期和时间签在建设单位或监理单位之后;
    (5)承包人可以申请审价单位进行审价,也可以在竣工结算时提出追加,如果仍然不能达成一致意见,可以通过司法鉴定解决。
    4、承包人主张工期顺延,需要注意哪些事项?
    (1) 准备收集固定导致工期延误的事实证据,比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实;
    (2) 这些事实与工期延误之间具有因果关系,即拖延的事实必须在关键线路上;
    (3) 顺延的具体天数,承包人在办理工期签证时,特别注意应该特别记载工期顺延天数,否则一旦争议,承包人举证难度增加。
    5、承包人如何避免逾期竣工违约责任?
    (1) 掌握施工进度,避免工期延误;
    (2) 收集工期顺延的证据;
    (3) 承包合同对逾期竣工的违约金约定要尽可能小。
    6、合同无效,发包人能否追究承包人工期延误的违约责任?
    (1) 按照法律规定,如果合同无效,有关工期以及工期延误的违约条款均属无效,但是解决争议的条款是有效的;
    (2) 发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;
    (3) 如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关,法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小,裁判各方承担损失。
    全文
    14 2019-03-22
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建筑施工合同违约可在法律允许的范围内由当事人约定。当事人既可以在合同中约定违约的责任形式,也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事先约定违约金的数额、幅度,可以预先约定损害赔偿额的计算方法甚至确定具体数额,同时也可以通过设定免责条款限制和免除当事人可能在未来发生的责任。但是,违约责任可由当事人约定,并不是说当事人未约定违约责任的,不发生违约责任。当事人一方违约应承担违约责任,这是法律赋予合同的效力,即使当事人未在合同规定违约责任,违约方也须依法律的直接规定承担违约责任。当事人之间约定的违约责任应当限定在法律允许范围之内。为了保障当事人约定的违约责任条件的公平合理,法律也要对其约定予以干预。如果约定不符合法律要求,也将被宣告无效或被撤销,从而适用法定的违约责任
    全文
    8 2020-12-04 12:55:37
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6372位律师在线平均3分钟响应99%好评
施工合同时间超期了,关于建筑施工违约金的相关依据什么内容?
一键咨询
  • 137****1281用户4分钟前提交了咨询
    177****2818用户3分钟前提交了咨询
    柳州用户4分钟前提交了咨询
    133****5342用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户2分钟前提交了咨询
    百色用户4分钟前提交了咨询
    玉林用户3分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    161****5310用户3分钟前提交了咨询
    桂林用户4分钟前提交了咨询
    河池用户2分钟前提交了咨询
    南宁用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    河池用户4分钟前提交了咨询
    柳州用户2分钟前提交了咨询
  • 防城港用户1分钟前提交了咨询
    148****7654用户3分钟前提交了咨询
    172****8072用户4分钟前提交了咨询
    133****5032用户3分钟前提交了咨询
    北海用户4分钟前提交了咨询
    163****2874用户1分钟前提交了咨询
    134****5403用户2分钟前提交了咨询
    151****7077用户4分钟前提交了咨询
    166****6284用户4分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    玉林用户4分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    137****6126用户1分钟前提交了咨询
    155****4828用户4分钟前提交了咨询
    167****2452用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    贵港用户3分钟前提交了咨询
    138****3086用户2分钟前提交了咨询
    150****3175用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户3分钟前提交了咨询
    173****7002用户2分钟前提交了咨询
    172****5616用户4分钟前提交了咨询
    130****8650用户2分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    玉林用户2分钟前提交了咨询
    170****0768用户3分钟前提交了咨询
    164****1415用户1分钟前提交了咨询
    河池用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    百色用户4分钟前提交了咨询
    177****5023用户2分钟前提交了咨询
    177****7374用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户2分钟前提交了咨询
    玉林用户4分钟前提交了咨询
    百色用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户4分钟前提交了咨询
    梧州用户4分钟前提交了咨询
    167****8367用户2分钟前提交了咨询
    贵港用户1分钟前提交了咨询
    163****0144用户2分钟前提交了咨询
    百色用户2分钟前提交了咨询
    155****6371用户3分钟前提交了咨询
    170****2435用户3分钟前提交了咨询
    173****3426用户3分钟前提交了咨询
    贺州用户4分钟前提交了咨询
    146****7566用户3分钟前提交了咨询
    桂林用户4分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    134****8210用户1分钟前提交了咨询
    来宾用户4分钟前提交了咨询
    162****5188用户4分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
    142****1661用户1分钟前提交了咨询
    钦州用户4分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
    147****8561用户2分钟前提交了咨询
    贵港用户4分钟前提交了咨询
    161****4373用户3分钟前提交了咨询
    151****7647用户3分钟前提交了咨询
    贺州用户2分钟前提交了咨询
    贺州用户3分钟前提交了咨询
    172****6837用户4分钟前提交了咨询
    135****7508用户1分钟前提交了咨询
    162****5212用户1分钟前提交了咨询
    147****4525用户3分钟前提交了咨询
    160****8500用户1分钟前提交了咨询
    来宾用户1分钟前提交了咨询
    钦州用户4分钟前提交了咨询
    171****8683用户3分钟前提交了咨询
    137****4253用户1分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    164****0621用户4分钟前提交了咨询
    百色用户3分钟前提交了咨询
    南宁用户4分钟前提交了咨询
    133****2375用户4分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    钦州用户4分钟前提交了咨询
    132****5076用户4分钟前提交了咨询
    171****0343用户2分钟前提交了咨询
    桂林用户3分钟前提交了咨询
    150****2543用户4分钟前提交了咨询
    161****3743用户1分钟前提交了咨询
    134****7550用户3分钟前提交了咨询
    136****2561用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州180****8053用户1分钟前已获取解答
徐州178****5593用户4分钟前已获取解答
南通178****8775用户1分钟前已获取解答
建筑施工合同协议书相关内容
建筑施工合同协议书上需要注明合同的编号、发包方、发包方的法定的代表人以及承包方和承包方的法定代表人,之后要写明依据哪些法律法规,还需要明确发包方与承包方两者在工程施工过程中的相关的权利和义务。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
建筑工程施工规范有哪些相关内容
1、为了在建筑工程冬期施工中认真贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术 先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规程。2、本规程适用于工业与民用房屋和一般构筑物的冬期施工。1、土方工程的冬期施工,施工前应做好准备工作,并应连续施工。2、冬期施工时,运输道路和施工现场应采取防滑和防火措施。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
建筑工程施工合同审计的相关内容是什么
 1、审计建设项目的审批文件。2、施工准备阶段是项目建设的前期工作之一,主要把握好项目法人质量控制、监理工作、施工单位选择。3、审计建设项目的资金来源是否落实到位、是否合理、是否专户存储,建设资金能否满足项目建设当年应完成工作量的需要。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
关于建筑施工违约金的相关规定是怎么样的?
关于建筑施工违约金的相关规定是当事人可以按照照法律规定的条款来进行支付违约金,也可以按照实际的发生额来进行约定违约金,不同的情况就可以作出不同的处理,最重要的就是保障自己的合法权益。
10w+浏览
合同事务
问题紧急?在线问律师 >
6918 位律师在线,高效解决问题
《民法典》建筑工程施工合同有哪些相关法律条款
《民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应