建设工程纠纷 法律问答
1289
万
解答量
1488
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
建设工程长期停工，承包人是否能解约[律师回复] 1、建设工程要是长时间停工，符合一定条件时，承包人是可以解除合约的。《民法典》里提到，要是一方拖着不履行主要的欠债等义务，经过提醒后在合理的时间内还是没去做，另一方就能够解除合同；要是一方拖着履行债务，或是有其他违约的行为，让合同原本的目的没办法达成，对方同样能解除合同。 2、落实到建设工程方面，如果是因为发包人那边的原因，导致工程长时间停工，承包人去提醒之后，发包人在合理期限里依然没解决停工的问题，工程没办法接着干，承包人签合同想要达成的目标就没办法实现了，这种情况下承包人就可以解除合同。像发包人没按照约定给工程进度款、没按时把施工场地弄好、没及时给设计图纸等状况，让工程没办法正常推进，一直处在停工的状态，都属于这类情况。 3、不过，承包人要解除合同，得按一定的步骤来。要通知对方，合同从通知送到对方手上的时候起，就算解除了。要是对方不同意，那么不管是哪一方，都能去请求法院或者仲裁机构来确定这个解除合同的行为有没有效力。 归结起来说，建设工程长时间停工时，承包人在满足法律规定的条件，并且按法定程序操作之后，就有权利和发包人解除建设工程合同。律图专业咨询...
5解答 3w浏览 -
总包破产后，工程款该怎么进行结算[律师回复] 1、总包破产后结算工程款，先得启动债权申报程序。分包方或者其他债权人要在规定的申报时间内，向破产管理人申报自己的工程款债权。申报的时候，得拿出能证明债权真实以及具体数额的证据，像建设工程合同、工程验收文件、工程量清单、工程款支付凭证这些都得准备好。 2、接着要确定工程款的性质。要是这笔工程款属于建设工程价款优先受偿权的范围，承包人就可以优先从建设工程折价或者拍卖的钱里拿到自己的工程款。不过得注意，优先受偿权是有行使期限的，得抓紧时间去主张。 3、之后，破产管理人会对申报的债权进行审核。审核的内容包括债权是不是真的、合不合法、具体数额是多少等。要是债权人对审核结果有意见，可以跟破产管理人提出来，让他们重新审查。要是对重新审查的结果还是不满意，就可以通过打官司来解决争议。 4、到了破产财产分配阶段，建设工程价款优先受偿权比普通债权能优先拿到钱。要是破产财产不够还所有的债，普通债权就只能按比例来分配了。 在整个处理过程中，债权人要时刻留意破产程序的进展，积极配合破产管理人的工作。要是有必要，还可以找律师帮忙，这样才能更好地维护自己的合法权益。随着法律行业的发展，未来在处理这类破产工程款结算问题时，可能会有更完善的法律规定和更高效的处理流程，债权人也要关注这些变化，以便更好地应对。律图运城
5解答 3.8w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
软件侵权起纠纷要通过什么办法解决软件侵权起纠纷，解决办法多样。可先由双方当事人自行协商，达成和解协议；若协商不成，可请求著作权行政管理部门调解；也能根据书面仲裁协议或著作权合同中的仲裁条款，向仲裁机构申请仲裁；还可直接向人民法院提起民事诉讼。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
软件合同违约责任有哪些软件合同违约责任包括继续履行，即违约方应按合同约定继续完成软件相关义务；采取补救措施，如对软件存在的问题进行修复完善；赔偿损失，违约方需赔偿对方因违约遭受的损失；支付违约金，依合同约定向对方支付一定数额金钱；定金罚则，收受定金方违约双倍返还，支付方违约无权要求返还。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
软件著作权算不算在专利范围内软件著作权不算在专利范围内。软件著作权和专利是两种不同的知识产权保护形式。软件著作权保护的是软件的表达形式，即代码及相关文档；而专利保护的是软件中具有创新性的技术方案。二者在保护对象、保护条件、保护期限等方面均存在差异。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
157****9219
187****8933
