建设工程纠纷 法律问答
1289
万
解答量
1488
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
建设工程管辖约定应如何加以确定[律师回复] 建设工程管辖约定得按法律规定来。依据《中华人民共和国民事诉讼法》，当事人能通过书面协议，选择和争议有实际联系的地点的法院来管辖，像被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地的法院都可以选。不过，这个选择不能违反级别管辖和专属管辖的规定。 对于建设工程施工合同纠纷，管辖是按不动产纠纷来确定的，也就是由不动产所在地的法院管辖。要是当事人约定的管辖法院和不动产所在地不一样，那这个约定可能因为违反专属管辖而无效。 实际操作时，当事人约定管辖得明确，还得符合法律要求。书面协议里要清楚写明选择的管辖法院，别表述得模棱两可。同时，要看看选的法院和争议有没有实际联系，会不会违反级别管辖和专属管辖。要是管辖约定不明确或者违反了法律规定，约定可能就无效了，案件就得按照法定管辖规则来确定管辖法院。 所以，当事人约定建设工程管辖的时候，一定要严格按照法律规定，谨慎确定管辖法院，这样才能保障自己的权益，让诉讼顺利进行。律图运城
5解答 4.6w浏览 -
实际竣工面积超出规划面积该怎样处理[律师回复] 实际竣工面积超出规划面积，处理方式得看超出面积的具体情形。 要是超出面积在合理误差范围内，建设单位可按规定办理补正手续。要及时向规划部门报告，提交相关资料，补缴因面积增加产生的费用，像土地出让金等，接着申请变更规划许可证等相关证件。 若超出面积大，属于严重违反规划许可，规划部门会责令停止建设。若还能采取改正措施消除对规划实施的影响，会要求限期改正，还会处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款。要是无法采取改正措施消除影响，会限期拆除；不能拆除的，没收实物或者违法收入，还可能处建设工程造价百分之十以下的罚款。 遇到这种情况，建设单位要积极配合相关部门处理，及时整改。后续项目建设时，要严格按规划许可建设，施工中做好监督管理，防止再次出现此类问题，不然可能面临更严重法律后果。律图运城
5解答 3w浏览
-
工地合同到期可工程没完成怎样处理[律师回复] 工地合同到期但工程没完成该怎么办？别慌，下面为你提供处理办法。 第一步，看看合同里是咋说的。一般合同会有工期延误、到期未完工的相关条款。要是有明确约定，那就按约定来，比如支付违约金或者接着把工程做完等。 要是合同没相关约定，双方就坐下来协商。承包方得给发包方讲清楚工程没完成的原因，像遇到不可抗力、设计有变更等情况。要是因为发包方的原因，比如没及时提供材料、变更了设计等导致工程延误，承包方不仅不用担责，还能找发包方赔偿损失，像窝工费、设备闲置费这些。但要是承包方自己的问题导致工程没完成，发包方有权让承包方担责，比如赔偿损失、在合理时间内把工程完成。 要是双方谈不拢，就走法律途径。发包方可以去法院起诉，要求承包方担责、赔偿损失；承包方也能起诉发包方，要求赔偿因对方原因造成的工程延误损失。法院会根据双方提供的证据和具体情况，依据《中华人民共和国民法典》等法律作出判决。律图专业咨询...
5解答 4.7w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
无监控录的口供有用吗无监控情况下录的口供通常有用，它是犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解，属法定证据种类。只要来源合法、是当事人真实意思表示且与案件相关联，就有证据能力。司法实践中，口供可为侦查提供线索、还原事实，但因主观性和易变性，不能仅凭口供定罪。若能与其他证据印证形成证据链，可作定案依据。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
管辖权异议被驳回后重新设定举证期吗管辖权异议被驳回后是否重新设定举证期，需分情况而定。若当事人在一审答辩期内提出管辖权异议，法院对异议作出裁定，若异议不成立被驳回且当事人未上诉，法院通常会重新指定举证期限；若当事人上诉，二审维持原裁定，由原审法院继续审理时，一般也会重新确定举证期。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
被告举证材料会交给原告吗在民事诉讼中，被告举证材料通常会交给原告。依据《中华人民共和国民事诉讼法》，法院会组织证据交换等程序，按法定程序将被告证据送达原告，保障其质证权利。开庭前，法院安排双方了解彼此证据和主张，原告借此知悉被告证据并在庭审质证。此举保障诉讼公平公正，助双方充分辩论、法院查明事实，被告举证材料一般经法院转交原告。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
139****5626
181****4088
130****8533
