建设工程纠纷 法律问答
1260
万
解答量
2718
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
联合体中标公路项目，100章费用该如何分[律师回复] 联合体中标公路项目，100章费用分配要考虑多种因素，按法律和约定来办。 依据《中华人民共和国民法典》，联合体各方要按共同投标协议分工，履行义务、享有权利。要是协议里明确了100章费用分配方式，各方就得按约定执行。100章费用涵盖保险费、竣工文件费、施工环保费等，费用分配要和各方实际工作内容匹配。比如一方负责保险办理，保险费就分给它；一方在施工环保上工作多，施工环保费就多给它。 要是协议没明确费用分配方式，联合体各方可以协商出分配方案。协商时要考虑各方在项目里的人力、物力和财力投入，投入多的一方可多分费用。要是协商不成，可按各方在项目中的工作量占比分配费用。还能找第三方审计机构，审计各方在与100章费用相关工作中的成本投入，再根据审计结果合理分配。律图专业咨询...
5解答 4.6w浏览 -
对方保险代位追偿，我起诉费用多少[律师回复] 大家要打官司起诉时，就得了解起诉费用也就是诉讼费用的事儿。这费用包含不少方面，像案件受理费、申请费等。不同类型的案件，受理费差别挺大。 先说财产案件，它是按照你诉讼请求的金额或者价额，按比例一段一段累计着交钱的。要是你请求的金额不超过1万元，那每件就交50块；要是超过1万到10万元的这部分，得按照2.5%来交；超过10万到20万元的部分，就按2%交。金额不同，缴费比例也不一样。 再看非财产案件，离婚案件每件得交50元到300元；要是打那些侵害姓名权、肖像权这些人格权的官司，每件要交100元到500元；其他非财产案件每件交50元到100元。 申请费这块，要是申请财产保全措施，会按照实际保全财产的数额不同有不同标准。 除了这些，证人、鉴定人、翻译人员这些人在法院指定日期出庭时产生的交通费、住宿费、生活费还有误工补贴等，也是起诉费用的一部分。 咱们要确定具体起诉费用，就得结合自己诉讼请求的金额和案件类型。要是不清楚准确金额，就去法院立案庭问问。另外，如果经济上确实有困难，符合条件的话，还能向法院申请缓交、减交或者免交诉讼费用。律图法律顾问...
5解答 3.2w浏览
-
施工延期的违约金该如何计算[律师回复] 1、在计算施工延期违约金方面，通常是按照意思自治来办，关键得看合同是怎么说的。要是合同里清楚写了施工方延期交付工程时要付的违约金标准，那就按这个标准算。打个比方，合同规定每延期一天，就按工程总价款的一定比例来支付违约金。只要这个约定不违反法律，对双方都有约束作用。 2、要是合同没说违约金怎么算，按照相关法律，违约的一方得赔偿因为违约给对方带来的损失。这时候，发包方得拿出证据证明施工延期给自己造成的实际损失，比如多花的场地租赁费用，或者错过最佳销售期带来的损失等等。赔偿的数额应该和违约造成的损失相当，包括合同正常履行后能拿到的收益，但不能超过违约方在签合同的时候能预见到或者应该能预见到的因为违约可能造成的损失。 3、如果约定的违约金比实际损失高太多或者低太多，当事人可以找法院或者仲裁机构，让他们帮忙适当降低或者提高违约金。判断违约金是不是比损失高太多，一般要以实际损失为基础，综合考虑合同履行的情况、当事人的过错大小以及预计能获得的利益等因素，按照公平和诚实信用的原则来衡量。平台专业咨询...
5解答 4.7w浏览
-
工期出现拖延状况应由谁来承担[律师回复] 判断工期拖延的责任承担，要根据具体情况来确定。 要是因为发包人方面的原因，导致工期拖延。比如没按约定给施工场地、没及时交付图纸、没按时支付工程进度款等，按照《中华人民共和国民法典》，发包人得承担责任。这种情况下，承包人能要求顺延工期，还能要求赔偿因工期延误造成的损失，像停工、窝工、机械设备闲置这些费用都在赔偿范围内。 若工期拖延是承包人自己的问题。例如施工组织没做好、人员和设备不够、施工质量出问题要返工等，承包人就得担违约责任。发包人能按合同约定，让承包人支付逾期竣工违约金。要是工期延误给发包人造成别的损失，承包人也要赔偿。 如果是因为地震、洪水、战争等不可抗力因素，导致工期拖延。按照法律，双方一般都不用承担违约责任。但承包人要及时通知发包人，并且在合理时间内给出证明。双方需按照合同约定分担损失，工期也会相应顺延。律图辽宁
5解答 3.7w浏览 -
园林绿化工程承包人实际损失怎么算[律师回复] 园林绿化工程承包人要计算实际损失，得综合考虑好多因素。 先说说直接损失。在材料费用这块，承包人可以凭借购买绿化苗木和其他工程材料的采购合同还有付款凭证，算出因为工程出问题，已采购材料浪费、闲置或者需额外采购的费用是多少。设备费用的话，按照设备的租赁合同以及折旧计算标准，核算设备闲置的租赁费用，还有损坏设备维修或者重置的费用。人工费用则依据考勤记录、工资发放凭证等，算出窝工期间给工人发的工资，以及为了赶工期增加的人工成本。 间接损失也不能忽略。利润损失要结合同类型项目的利润率、合同约定的预期利润等，估算出因为工程延误或者无法完成而损失的预期利润。融资成本方面，如果是发包方的原因让承包人资金周转困难，需要额外贷款，那就可以根据贷款合同算出增加的利息支出。信用损失虽然不太好量化，但可以结合因为项目问题，承包人商业信誉受损后可能失去的潜在业务机会，大概估算一下经济损失。 承包人得及时收集和保存各种证据，像合同、发票、付款凭证、工程日志、会议纪要等，这样才能准确计算损失，并且主张自己的权利。要是有必要，还能找鉴定机构进行专业评估。律图法律顾问...
5解答 3.1w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
哪些案件可向复议机关所在地法院起诉对行政复议决定不服的案件可向复议机关所在地法院起诉。具体包括经复议的案件，复议机关改变原行政行为的，以及复议机关不作为，当事人对复议机关不作为不服而起诉的这两类情况，当事人都能向复议机关所在地法院提起诉讼。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
三天复议时间已过该怎么去处理若三天复议时间已过，通常不能再申请复议。若对原决定仍有异议，可考虑通过行政诉讼途径解决，向有管辖权的法院提起行政诉讼，由法院对行政行为的合法性进行审查并作出判决。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
异议之诉复议被驳,如何维权当异议之诉复议被驳回时，可通过向法院提起执行异议之诉维权，需在规定期限内提交书面申请并阐明理由和证据。若对执行异议之诉判决仍不服，还能按审判监督程序申请再审，以保障自身合法权益。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
183****1318
136****9756
138****5410
