建设工程纠纷 法律问答
1235
万
解答量
2668
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程索赔都包含着什么样的内容[律师回复] 在工程施工里，要是承包商遭遇了不是自己过错造成的损失，或者额外花了合同规定外的费用，就可以向业主提出工程索赔，要求补偿经济或时间上的损失。工程索赔主要有费用索赔和工期索赔两类。 费用索赔包含多种情况。人工费方面，要是因为非承包商的责任，导致工作效率降低或者加班劳动，产生的额外费用就能索赔。材料费上，像客观原因让材料价格大幅上涨、超定额仓储费等也能索赔。还有施工机械使用费，如果是业主或监理工程师的原因，造成机械停工窝工，相关费用同样能索赔。另外，分包费用、现场管理费、利息和利润等，符合条件都可以申请索赔。 工期索赔是指施工中出现非承包商责任的工期延误，承包商可要求业主顺延合同工期。不过，要先判断延误是否影响总工期。要是延误的是关键工作，不管延误多久，都会影响总工期，这种情况就该批准工期顺延。要是延误的是非关键工作，当延误时间没超过总时差，就不影响总工期，不会批准工期顺延；要是超过了，就得考虑批准顺延。律图法律顾问...
5解答 4.7w浏览 -
追回私人工程款最直接方法是什么[律师回复] 1、要追回私人工程款，得依据实际情况选最直接有效的办法。要是双方没什么争议，直接去协商是个不错的开头。承包方可以主动找发包方聊聊，清楚地说出自己想要对方支付工程款的想法，一起商量下支付的时间和方式。这种办法花钱少、办事快，还能让双方接着好好合作。 2、要是协商没啥效果，那就发个催款函试试。用书面的形式向发包方要钱，把工程款的数目、支付的最后期限等都写明白，这么做还能让诉讼时效重新计算。 3、催款函也不管用的话，申请支付令是比较快的一招。按照民事诉讼法的规定，如果债权人让债务人还钱、给有价证券，满足一定条件，就能向有管辖权的基层法院申请支付令。要是发包方在规定的时间里既不提出书面反对意见，也不按照支付令去做，承包方就可以向法院申请强制执行。 4、要是前面这些办法都不行，打官司就是最后的路了。承包方得把相关的证据准备好，像合同、工程验收报告、结算单这些。然后到法院去起诉发包方。等法院判了之后，如果发包方不按照判决执行，承包方就可以申请强制执行，让法院去查发包方的财产，把钱冻结、划过来，把自己的钱要回来。未来在法律实践中，可能会出现更多便捷高效的追款途径和保障措施，以适应不断发展变化的建筑市场需求。律图法律顾问...
5解答 5w浏览
-
实际施工人怎样去行使优先受偿的权益[律师回复] 实际施工人行使优先受偿权益，得按法律规定和程序来操作。 先搞清楚优先受偿权的主体资格。按法律，和发包人签建设工程施工合同的承包人，还有转包、违法分包情况下的实际施工人，满足条件就能行使这权利。实际施工人要能证明自己投入了资金、材料和劳力搞工程施工才行。 优先受偿权的范围是建设工程价款，像工作人员报酬、材料款等实际支出费用都算，但发包人违约造成的损失不算。 行使方式有两种，实际施工人可以和发包人协议把工程折价，也能请求法院依法拍卖工程。建设工程价款能从工程折价或拍卖的价款里优先受偿。 行使期限很重要，得在合理期限内行使，最长不能超过法定期限。实际施工人得在期限到之前及时主张权利，不然逾期就没优先受偿权了。 要是和发包人在优先受偿权上有争议，实际施工人可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼解决。诉讼的时候，要拿出充分证据证明自己的主张，比如施工合同、施工记录、工程验收报告、结算凭证这些。平台专业咨询...
5解答 4.3w浏览
-
未中标后可不可以查别人的中标价格[律师回复] 未中标后一般能查别人中标价格。依据《中华人民共和国政府采购法》等规定，中标结果要公开，包含中标金额等信息。在政府采购项目里，采购人或采购代理机构要在确定中标、成交供应商之日起2个工作日内，发出通知书，并在省级以上政府财政部门指定媒体公告结果。 对于其他招投标项目，《中华人民共和国招标投标法》强调活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。通常，招标人确定中标人后，会向所有投标人公示结果，含中标价格。但存在特殊情况，若涉及商业秘密、国家机密等依法不应公开内容，相关信息可能不全部公开。 未中标人有权向招标人或招标代理机构询问中标价格。若招标人无正当理由拒绝公开，未中标人可向相关行政监督部门反映，以此维护自身知情权。律图法律顾问...
5解答 4.5w浏览
-
包工头工程款拖欠，该用什么办法解决[律师回复] 包工头遇到工程款拖欠，有多种解决办法。 先尝试协商，这是比较好的开头。包工头直接和发包方沟通，清楚说出自己想要拿到被拖欠的工程款，同时问问对方为啥拖欠，争取达成还款协议。这种办法成本低、效率高，还能保住双方合作关系。 要是协商没用，就向相关部门投诉。像建设行政主管部门这类对建筑工程有监管职责的部门，包工头可以向它们反映情况，让其介入调解，推动发包方付款。 合同里有仲裁条款的话，包工头能向约定的仲裁机构提交仲裁申请。仲裁比较专业、高效，而且一裁终局。 诉讼也是可行的途径。包工头可去有管辖权的法院起诉，通过法律程序追讨工程款。诉讼时要收集好证据，像合同、工程验收报告、结算单、施工记录等，用来证明自己的主张。胜诉后，如果发包方不执行判决，还能申请强制执行。 包工头要根据实际情况选合适的解决办法，维护好自己的合法权益。平台优选咨询...
5解答 3.7w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
撞车无人受伤是否需赔付误工费用撞车无人受伤一般不用赔误工费，因为误工费是受害人在受伤到治愈期间因不能工作而少赚的钱，其前提是有人身损害。没造成人身伤害，就不存在因治疗休养无法工作的误工损失。不过，若事故导致营运车辆受损，维修期间的停运损失责任方需赔偿，这属于财产损失。非营运车主不能主张误工费，索赔时要分清赔偿项目。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
租车蹭了要赔800,不给会怎么样租车蹭了需赔800却不给，租车公司可能会采取一系列措施。若合同有约定，会按约定从押金里扣除赔偿款；若押金不足，会持续催缴欠款。长期不处理，租车公司可能将其列入黑名单，甚至通过法律途径追讨赔偿。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
交通事故赔偿精神损失费如何确定交通事故赔偿精神损失费的确定需综合多方面因素。一方面要考虑侵权人的过错程度、侵害手段、场合、行为方式等具体情节，以及侵权行为所造成的后果；另一方面要结合侵权人的获利情况、承担责任的经济能力和受诉法院所在地平均生活水平等。通过综合考量这些因素来合理确定精神损失费数额。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
136****3303
150****7972
153****8176
