建设工程纠纷 法律问答
1267
万
解答量
2732
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
母公司把业务分包给子公司可不可以[律师回复] 母公司把业务交给子公司来做，一般情况下是没问题的，但必须要遵守法律规定。母公司和子公司都是独立的法人，就像两个独立的人一样，有自己做事的能力和权利。只要子公司有做相关业务的本事和资质，而且分包这件事不违反法律的硬性规定，那这种业务分包就被法律认可。 在实际操作的时候，有几个要点得留意。要按照公平、公正、公开的准则来进行业务分包，并且签好规范的合同。合同里要把双方的权利和义务写得明明白白，比如具体要做哪些工作、工作要达到什么质量标准、钱怎么支付等。这样能避免以后出现扯皮的事儿。 要是涉及到特定行业的业务分包，子公司得有相应的行业资质。拿建筑行业来说，子公司得有符合要求的建筑施工资质才行。要是没有，那签的分包合同可能就不作数了。 另外，还得注意反垄断和反不正当竞争方面的规定。要是母公司和子公司的分包行为形成了垄断或者不合理的竞争，损害到了其他市场参与者的正当利益，那可是要承担法律责任的。 给大家几点法律建议：一是签合同前仔细审查子公司的业务能力和资质。二是合同条款一定要严谨细致。三是时刻关注业务分包过程，保证不违反相关法规。只要做到这些，就能保证分包过程合法合规，保障双方的合法权益。本地优选咨询...
5解答 4.5w浏览 -
费用和工期索赔适用的情形有哪些[律师回复] 在建设工程合同里，费用和工期索赔是常碰到的事儿。咱们先来看看费用索赔的适用情形。 要是发包人没按照合同规定提供施工条件，像没按时交场地、给图纸，让承包人多花了钱，承包人就有权利索赔。还有，如果发包人提出工程变更，不管是设计变了还是施工范围变了，新产生的费用承包人也能去要。另外，虽说不可抗力造成的损失一般是双方各自担着，但要是发包人让承包人抢险，这时候产生的费用，承包人可以找发包人要。再有就是物价波动，要是超过了合同约定的范围，材料、设备价格涨了，让承包人成本增加，也能索赔费用。 再说说工期索赔。要是发包人没按合同给工程进度款，影响了施工进度，承包人能索赔工期。不可抗力事件，像自然灾害、社会突发事件这些，导致工程干不了，工期可以往后顺延。还有非承包人造成的第三方因素，比如周边居民不让施工，或者政府政策有调整，让工程延误了，也能索赔工期。 承包人索赔的时候，得按照合同规定的程序和时间来，还得有足够的证据，证明索赔的事儿合理，索赔的金额、工期也合理。建议承包人在施工过程中，留意收集各类相关证据，随时关注合同约定的时间节点，避免因自身疏忽，让索赔的权利受损。律图山东
5解答 3.7w浏览 -
建筑工程案件的管辖具体是什么样[律师回复] 建筑工程案件的管辖主要分为级别管辖和地域管辖。 级别管辖是根据案件标的额、影响范围等来确定的。通常，基层法院负责管辖本辖区内的第一审案件。中级法院则管辖重大涉外案件，以及在本辖区有重大影响的案件等。高级法院管辖的是在本辖区有重大影响的第一审民事案件。而最高法院管辖的是在全国有重大影响的案件，还有它认为应当由自己审理的案件。 地域管辖方面，按照民事诉讼法的规定，建设工程施工合同纠纷要按照不动产纠纷来确定管辖，也就是由不动产所在地的人民法院专属管辖。这是因为建设工程属于不动产，相关纠纷常常涉及不动产的认定、使用和收益等问题。由不动产所在地的法院管辖，方便法院进行现场勘查、调查取证等工作，也有利于案件的执行。 在实际司法过程中，当事人不能通过协议的方式排除专属管辖。要是当事人在合同里约定的管辖法院不符合专属管辖的规定，那这个约定是无效的，应该按照不动产纠纷专属管辖的规则来确定管辖法院。所以，大家在处理建筑工程案件时，一定要清楚这两种管辖的规定，避免因管辖问题影响案件的处理。律图法律顾问...
5解答 3.1w浏览
-
竣工结算结束后多久支付工程款[律师回复] 竣工结算结束后，工程款什么时候支付是很多承包方关心的问题。其实，这事主要看合同里是咋说的。要是建设工程施工合同明确约定了付款时间，那发包方就得按照约定支付工程款，可不能耍赖。 要是合同没约定，或者约定得模模糊糊的，那就按法律规定来。如果工程已经交付使用了，交付那天就是该付款的日子；要是工程还没交付，提交竣工结算文件的时间就是应付款时间；要是工程没交付，工程款也没结算，那当事人去法院起诉的那天就是应付款时间。 要是发包方没按照时间支付工程款，那就属于违约。承包方有权利让发包方承担违约的责任，像支付逾期利息这种。逾期利息怎么算呢，有约定就按约定来，要是没约定，就按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率来算。 总结一下，竣工结算后工程款的支付时间，先看合同约定，要是合同没说清楚，就按法律规定来确定。承包方得留意付款时间，要是发包方逾期不付，承包方可以先和对方协商，也能找第三方调解，还可以通过仲裁或者去法院起诉来维权。律图山东
5解答 3w浏览
-
中标后如果不想做了该怎么办[律师回复] 结论先说：中标之后轻易放弃属于违约，可能面临投标保证金被没收、赔偿招标人损失，甚至被列入不良行为记录、在一定期限内被禁止参加投标。能不能撤要分阶段：在开标后、中标通知书发出之前，你还可以放弃，但可能要承担缔约过失责任，招标人可没收保证金；一旦中标通知书发出，按照招投标相关规则，招标人和中标人之间合同成立，此时反悔就是违约。建议做法：第一，先把招标文件里关于弃标、违约的条款逐条看清楚，心里有数；第二，如果确实因为资质不符、报价出现重大失误等客观原因想退出，尽早书面和招标人沟通协商，争取解除合同或把损失降到最低，千万不要直接失联；第三，如果已经签了合同，单方不履行就要赔违约金，金额大的建议带齐材料找专业律师评估后再动作。贾凤强律师
2解答 3.3w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
网络诈骗18万从犯该怎么处罚网络诈骗18万属数额巨大，依法处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。从犯可从轻、减轻或免除处罚。司法实践中，需综合考量从犯在犯罪中的作用、参与度和获利情况。若从犯作用小、参与低、获利少，可能判三年以下；若作用极小、情节轻，有免罚可能，具体量刑由法院判定。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
拿提成算合伙诈骗吗拿提成本身不算合伙诈骗。合伙诈骗是二人以上以非法占有为目的，用虚构事实等方法骗取较大公私财物的行为。仅拿提成不能认定诈骗，关键看业务活动有无欺诈。若业务合法合规，拿提成是正常报酬或收益，如无欺诈的销售提成。但参与欺诈业务拿提成，可能构成合伙诈骗，要担刑责。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
集资诈骗赌资45万量刑多少集资诈骗赌资45万已达数额巨大标准。司法规定，集资诈骗30万以上就属“数额巨大”，以非法占有为目的，用诈骗手段非法集资且数额巨大的，会处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。法院量刑时会综合多方面因素，具有自首、立功情节可从轻或减轻处罚，拒不退赃、造成恶劣影响可能从重处罚。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
134****1633
130****4341
152****4583
