建设工程纠纷 法律问答
1233
万
解答量
1432
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
施工总承包与总承包可不可以签合同[律师回复] 施工总承包与总承包能不能签合同，得看具体情况。 从法律上看，要是双方都有民事权利能力和民事行为能力，签合同是双方真实想法，又不违反法律、行政法规的强制规定，也不违背公序良俗，通常能签合同。 在建设工程里，施工总承包一般是承包工程项目的施工阶段，总承包可能包括设计、采购、施工等多个环节。要是合同内容符合双方业务范围和资质要求，比如总承包方把部分施工任务合法分包给施工总承包方，还遵守相关分包规定，那合同就是有效的。 但要是有违反建设工程相关法律法规的情况，像施工总承包方没相应资质却接了合同，或者合同内容涉及违法转包、违法分包等，合同可能会被认定无效。 所以，施工总承包和总承包签合同前，要保证自己有相应资质，合同内容合法合规，这样才能保障合同有效，维护双方合法权益。本地优选咨询...
5解答 4.2w浏览 -
建设工程合同是承揽合同吗[律师回复] 结论： 建设工程合同属于特殊的承揽合同，二者虽本质相似，但在合同主体、标的和国家管理方面存在差异。 法律解析： 建设工程合同与承揽合同本质上都是一方完成工作交付成果，另一方支付报酬。不过，建设工程合同有其独特之处。在合同主体上，建设工程合同的承包人必须具备相应资质，而承揽合同对主体资质通常无特殊要求。合同标的方面，建设工程合同的标的多为大型建设项目，像房屋、桥梁等，具有价值大、技术要求高、建设周期长的特点，承揽合同标的范围则更为广泛，涵盖加工、定作、修理等工作。国家管理上，建设工程合同受到国家严格监管，涉及规划、环保等多方面审批，承揽合同一般无此严格监管。如果在建设工程合同或承揽合同方面遇到法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，以便获得准确且有效的法律建议。平台专业咨询...
5解答 5w浏览
-
工期延误能拿到什么样的补偿费[律师回复] 工期延误补偿费根据合同约定和法律规定来确定。合同有约定时，按约定方式和标准计算，像按延误天数付固定金额或按工程总价款一定比例支付。若合同未约定，施工方要赔偿实际损失，如窝工费、设备闲置费、材料保管费等，但需提供充分证据证明损失金额。 解决措施和建议如下： 1.签订合同时，明确工期延误补偿费的计算方式和标准，避免后续纠纷。 2.施工方在施工过程中，做好各项费用的记录和证据收集工作，以便在需要时证明实际损失。 3.若遇到工期延误情况，双方应及时沟通，明确责任归属，协商解决补偿问题。 4.若因发包方原因导致延误，施工方应及时提出顺延工期和索赔合理利润的要求，并保留相关证据。 5.因不可抗力导致工期延误，双方按规定各自承担损失并顺延工期，友好协商，共同应对困难。律图山东
5解答 4.4w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
快递损失赔偿标准是怎样的快递损失赔偿标准分两种情况。若有保价，按照保价额赔偿；部分损毁或内件短少，按保价额与邮件全部价值的比例对实际损失予以赔偿。未保价的，依据民事法律有关规定确定赔偿责任，通常按实际损失赔偿，但最高赔偿额不超所收取资费的三倍。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
承运人在货物损坏哪种情况下可以不用赔依据《中华人民共和国民法典》等规定，三种情形下承运人对货物损坏不用赔偿：一是不可抗力，如自然灾害、社会异常事件；二是货物本身的自然性质或合理损耗，像挥发、正常磨损；三是托运人、收货人过错，如包装不当、申报错误或未及时提货等。但承运人需对免责情形举证，无法证明时仍要担责。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
-
快递员被开除怎么办若快递员被开除，可按三步处理。一是明确开除原因，单位以快递员严重违规等合法理由且证据、制度充分的，开除可能合法；无正当理由则属违法解除。二是若违法解除，快递员可与单位协商，要求继续履行合同或支付赔偿金，赔偿金为经济补偿二倍，经济补偿按工作年限算。三是协商不成，可向劳动监察部门投诉或申请仲裁维权。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
177****3467
156****7964
130****7466
