建设工程纠纷 法律问答
1179
万
解答量
1378
万
浏览量
郑州-刘贺律师14分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
郑州-杨淑...律师2分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
郑州-李莹律师12分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
郑州-文琴...律师7分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
郑州-杨永...律师3分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
杨永亮律师
在线
河南豫一律师事务所/主办律师
5.0分服务：227人
在线沟通·1对1专业解答
-
工程延期后，费用究竟该怎么去算[律师回复] 工程延期费用计算得分不同情形来看。要是发包方的原因造成工程延期，像没按约定提供施工条件，承包方就可以索赔费用。这些费用包含人工额外支出、设备租赁超期费等。计算费用时，人工费按照实际投入的人工工时和单价来算，机械费按停滞台班费或者租赁费来计，如果材料费有额外采购的情况，就按实际增加的成本来算。 要是因为不可抗力等不可归责于双方的原因导致工程延期，费用分担遵循各自损失各自承担的原则。工程本身的损害由发包方承担，承包方人员伤亡和财产损失由承包方自己负责。 要是承包方自身原因致使工程延期，承包方不仅不能索赔，还可能要承担发包方的索赔，比如发包方因为工期延误产生的额外管理费等。 在实际操作中，得依据合同约定以及实际情况来具体核算费用。建议在施工前就把合同条款明确好，清晰约定不同情况下工程延期费用的计算方法等内容。一旦出现工程延期的情况，及时收集相关证据，比如人工工时记录、设备租赁单据等，方便后续的费用核算和索赔处理。本地优选咨询...
5解答 4.2w浏览 -
被拖欠三千工程款，能不能立案[律师回复] 被拖欠三千元工程款，能立案维权。从民事方面来看，法院立案对金额没有要求，只要能明确被告是谁，有清晰的诉讼请求和事实理由，并且案件属于受诉法院的管辖范围，法院就会受理立案。 要是想通过民事诉讼解决，得先准备好起诉状、双方的身份信息，以及能证明对方拖欠工程款的证据，像合同、结算凭证这些都可以。准备齐全后，就可以向法院提起诉讼，以此来维护自己的债权。 从刑事角度说，如果发包方拒不支付劳动报酬，在符合一定条件的情况下，可能会涉嫌拒不支付劳动报酬罪。但三千元的金额通常达不到该罪的立案标准，所以一般没办法以这个罪名来立案追诉。 总之，被拖欠三千元工程款，走民事诉讼是可行的维权途径，准备好相关材料去法院起诉，能帮你要回属于自己的钱。要是在这过程中遇到复杂问题，也可以咨询专业法律人士。律图专业咨询...
5解答 3.9w浏览
-
工程款民事纠纷怎么处理[律师回复] 处理工程款民事纠纷有多种方式。可先尝试双方自行协商，这是基础解决办法，双方在平等自愿前提下就工程款数额、支付方式和时间等进行协商，能达成一致便签订协议解决纠纷。 若协商无果，可寻求第三方调解，由中立第三方介入，推动双方相互理解让步，签订调解协议。 若有合同约定，可进行仲裁。以合同中有仲裁条款或事后达成仲裁协议为前提，仲裁一裁终局，高效便捷。 若没有仲裁约定，可向法院起诉。准备好起诉状及合同、工程验收单、付款凭证等相关证据，法院会依事实和法律判决，若一方不履行，另一方可申请强制执行。 建议在协商时保持理性和耐心，积极沟通；申请调解要选择有资质、信誉好的第三方；仲裁要明确仲裁条款，确保合法有效；起诉要注意证据收集和保存，提高胜诉几率。律图专业咨询...
5解答 3.9w浏览
-
工程没验收是否可结算工程款[律师回复] 工程未验收多数情况下能依具体情形结算工程款。当承包人提交竣工结算文件，发包人拖延验收，可将提交文件时间作为应付款时间来结算；若建设工程未经竣工验收就被发包人擅自使用，以转移占有工程之日为竣工日期，可主张结算工程款。 不过，若工程未完工且不符合交付使用条件，又无证据表明达到结算标准，承包人要求结算工程款很难得到支持。此外，要是双方对结算另有约定，需按约定执行。 解决措施和建议如下： 1.承包人应及时提交完整准确的竣工结算文件，以保障自身权益。 2.如遇发包人拖延验收，保留相关证据，以便后续主张权利。 3.双方在合同签订时，明确结算的具体条件和方式，避免纠纷。律图专业咨询...
5解答 4.6w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
150****3680
133****7491
