建设工程纠纷 法律问答
1232
万
解答量
2662
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
施工纠纷清退后已完成工程款怎样处理[律师回复] 施工纠纷清退后，已完成工程款处理要遵循法律规定与合同约定。 先看合同条款。合同一般会明确工程款支付条件、方式和时间。要是清退情况符合合同约定，就得按照合同规定的结算方式和时间节点，确定已完成工程的款项金额并支付。 要是合同没明确约定或约定不清楚，按法律规定，已完成工程质量合格，施工方有权让发包方按实际完成的工程量，参照合同里工程价款的约定折价补偿。工程质量不合格但修复后合格，修复费用由施工方承担，发包方仍要支付相应工程款；修复后还不合格，施工方就不能要求支付工程款了。 实际操作中，双方可以一起委托有资质的工程造价咨询机构，对已完成工程进行造价评估，从而确定具体工程款数额。 要是双方在工程款支付上有争议，可以先协商。协商不成，能通过仲裁或诉讼解决。在仲裁或诉讼时，施工方得提供足够证据，证明已完成的工程量和工程质量符合要求。平台优选咨询...
5解答 4.8w浏览 -
朋友借我银行卡收工程款可不可以[律师回复] 把自己的银行卡借给朋友收工程款，其实是一件风险很大的事儿，从法律层面来看，有不少问题需要注意。 首先，这么做违反了金融管理规定。按照相关要求，银行卡只能本人使用，不能出租、出借。一旦被银行发现你违规出借银行卡，银行有权力进行处罚，很可能会冻结你的银行卡，或者限制你使用这张卡。 其次，还存在法律责任风险。要是朋友用这张银行卡去做违法犯罪的事，像洗钱、偷税漏税、诈骗等，就算你根本不知道他的这些行为，也可能会被牵扯进法律纠纷里。司法机关在调查的时候，可能会让你配合，甚至有可能对你采取强制措施。要是最后发现你出借银行卡对违法犯罪行为起到了帮助作用，那你就得承担相应的法律责任了。 另外，在民事方面也有麻烦。如果朋友用这张卡的过程中出现了债务纠纷，债权人因为钱进了你的银行卡，就有可能来找你要钱，你就平白无故惹上不必要的麻烦了。 所以说，为了避免这些法律风险和纠纷，千万别把自己的银行卡借给朋友收工程款。平台专业咨询...
5解答 3.6w浏览
-
招标单位不签订合同应怎样处理[律师回复] 1、要是招标单位不签合同，有下面这些处理办法。按照《中华人民共和国招标投标法》还有相关规定，一旦发出中标通知书，招标单位和中标人就有了受法律约束的合同关系。招标单位拒绝签合同，那就是违约了。 2、中标人可以先跟招标单位商量，让他们按照招标文件和自己的投标文件签书面合同。好好沟通，说不定能让招标单位履行责任。 3、要是商量没用，中标人能要求招标单位赔偿。赔偿一般有直接损失和间接损失。直接损失就是投标时花的钱，像做标书、出差的费用；间接损失就是中标人因为觉得能签合同，放弃了其他交易机会造成的损失。 4、招标单位不签合同还可能要担行政责任。相关的行政监督部门会根据情况，警告或者罚款。 5、要是招标单位就是不肯担责，中标人可以走法律程序，去法院起诉，让招标单位继续履行合同或者赔偿损失。打官司的时候，中标人得有足够证据，证明招标单位违约和自己的损失。 从法律行业发展来看，未来对于招投标这类商业活动中的违约行为规制可能会更加细化和严格，以保障市场交易的公平和稳定。同时，随着数字化证据的普及，中标人在收集和提供证据方面可能会更加便捷高效。本地优选咨询...
5解答 3.6w浏览
-
施工企业发包工程给个人要怎么处理[律师回复] 按照《中华人民共和国民法典》和相关建筑法规，施工企业把工程发包给个人是违法的。建筑工程承包人得有相应资质，个人通常不具备规定的施工资质。要是这种发包行为被发现，会有不少不利后果。建设行政主管部门会责令改正，没收违法所得，还会罚款。而且建设工程施工合同会无效，要是工程验收不合格，修复后还不合格，承包人没法请求参照合同约定折价补偿工程价款。 要是施工企业已经把工程发包给个人，要这么处理：先马上停止违法发包行为，防止损失继续扩大。接着和这个个人协商解除发包协议，根据各自过错承担赔偿责任。要是工程已经部分施工，要评估已完成工程的质量。质量合格的部分，按约定支付价款；不合格的，让承包人负责修复。修复后还是不合格，就不用支付相应价款。最后，施工企业要重新选有相应资质的承包单位，依法签订建设工程施工合同，保证工程合法、顺利开展。律图专业咨询...
5解答 4.6w浏览
-
什么情况下工程是可以延期的[律师回复] 按照《中华人民共和国民法典》等法律，有几种情况工程能延期。 一是发包人原因。要是发包人没按约定时间提供施工场地、图纸、原材料、设备，或者没及时支付工程进度款，让施工没法正常开展，承包人能要求工程延期。 二是不可抗力因素。像洪水、地震、台风等自然灾害，以及战争、罢工等社会异常事件，这些不可预见、不可避免又不可克服的因素，导致工程无法正常施工，工程可延期，而且承包人通常不用担违约责任。 三是设计变更。发包人提出工程设计变更，会打乱原施工计划，承包人得重新安排施工顺序、采购材料，工程可相应延期。 四是隐蔽工程检查。承包人在隐蔽工程隐蔽前通知发包人检查，要是发包人没及时检查，承包人可顺延工程日期，还能要求赔偿停工、窝工等损失。 五是异常恶劣的气候条件。超出正常气候预测范围，像持续暴雨让施工现场积水无法施工，影响工程进度，工程可延期。 出现工程可延期情况时，承包人要及时书面通知发包人，并且提供相关证明材料。本地法律顾问...
5解答 3.2w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
发生车祸对方敲诈该如何应对发生车祸对方敲诈，首先要保持冷静，切勿妥协满足不合理要求。及时报警，让交警对事故进行责任认定，留存现场证据，如拍照、录像等。可与对方协商，但需在有第三方见证的情况下进行。若对方持续敲诈，可通过法律途径维护自身权益，向法院起诉解决纠纷。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
车什么情况走全损车辆达到全损通常有两种情况。一是车辆维修费用过高，当维修费用与车辆实际价值的比例达到一定程度，一般超过80%时，保险公司会认定车辆全损；二是车辆严重损坏且无法修复，如遭遇重大事故致车辆结构严重受损、关键部件无法恢复等，也会按全损处理。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
交通事故责任纠纷要进行精神鉴定吗交通事故责任纠纷不一定都要进行精神鉴定。一般在受害人可能因事故导致精神障碍、精神痛苦严重且影响日常生活等情况下，可申请精神鉴定以确定精神损害程度及赔偿依据。若未出现明显精神异常等符合鉴定情形，通常无需进行精神鉴定。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
138****4663
132****5188
