建设工程纠纷 法律问答
1261
万
解答量
1460
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
若施工合同约定了管辖权怎么办[律师回复] 在施工合同里，管辖权的约定是个重要的事儿。一般来讲，要是合同里约定了管辖权，那就得按约定来。按照相关法律，建设工程施工合同纠纷是按不动产纠纷确定管辖的，也就是由不动产所在地的法院专门管。不过呢，要是不违反级别管辖和专属管辖的规定，当事人也可以自己商量着选管辖法院。 要是施工合同里关于管辖的约定是有效的，那这个约定就比法定的一般管辖规则更管用。有效约定得满足一些条件。第一，必须写成书面形式，不能口头说说就算。第二，约定的法院得和争议有实际联系，像合同履行地或者当事人住所地这些地方的法院就比较合适。第三，不能违反级别管辖和专属管辖的规定。要是约定有效，发生纠纷了，当事人就得去约定的法院起诉。 但要是管辖约定不符合法律要求，比如说约定了和争议没啥关系的法院，或者违反了专属管辖、级别管辖的规定，那这个约定就不作数。这时候就得按照法定的专属管辖规定，由建设工程所在地的法院来管纠纷。 所以啊，当事人在签合同的时候，对管辖的约定一定要小心谨慎。要保证约定符合法律规定，这样在以后发生纠纷的时候，才能通过合适的法律途径解决问题，自己的权益也能更好地得到保障。律图平台咨询...
5解答 4.5w浏览 -
工程合同违约了应该怎样去处理[律师回复] 工程合同出现违约情况，别慌，有办法处理。 第一步，看合同约定。一般工程合同里会写清楚违约责任，像违约金给多少或者怎么算。要是有一方违约了，另一方能按照合同，让违约方担责、付违约金。 要是合同里没解决问题，就进行第二步，和对方协商。违约发生后，双方得赶紧沟通。违约方主动担责，拿出解决办法；守约方也别着急，给对方点时间补救，要是能达成双方都接受的方案，合同还能接着履行。 要是协商没用，那就走法律途径。守约方可以去法院起诉违约方，要求对方承担责任，比如赔偿损失、继续履行合同。打官司的时候，守约方要准备好足够证据证明对方违约，以及自己的损失有多少，比如合同、工程进度报告、往来函件、付款凭证等。 还有，如果合同里签了仲裁条款，也能申请仲裁。仲裁效率高，还能保密，仲裁结果是有终局性的，双方都得遵守。 工程合同违约后，咱先按合同约定处理，试试协商化解问题，要是都行不通，就尽快用诉讼或仲裁维护自己的合法权益。平台精选咨询...
5解答 3.4w浏览
-
工期出现延期情况应该怎样计算[律师回复] 在工程建设里，工期延期计算是个很实际的问题。 首先，要是在签合同时，发承包双方就对工期延期算法定好了规矩，那就按合同来。比如约定了每天延误按合同总额一定比例算违约金，照着这个就能算出工期延期情况。 要是合同没这方面约定，那就按实际延误天数算，从合同说的竣工日期开始，到实际竣工那天结束。不过这里要注意，得把施工方自己造成的延误排除掉。像地震、洪水这类不可抗力因素，导致工期延误，工期一般是要相应往后顺延的；要是发包方没按时给施工场地、没及时付进度款等造成的延误，施工方可以要求顺延工期，还能要合理费用赔偿。但要是因为施工方自己管理差、组织不行，导致工期延误，那施工方就得担违约责任。 施工方在计算工期延期时，得做好工期记录，及时给发包方交书面的工期顺延报告。同时，要收集保存好工程联系单、会议纪要、气象资料等证据，这样遇到争议时，才能维护自身权益。律图玉树
5解答 4.6w浏览 -
建房合同没有约定完工日期怎么办[律师回复] 建房合同没约定完工日期，这在实际生活中是会碰到的法律问题，我们可以用法律手段来解决。 《民法典》规定，如果合同里对履行期限这类内容没约定或者约定不明确，双方可以坐下来协议补充。就建房合同来说，建房的双方能专门针对完工日期进行商量，然后签个补充协议把完工时间确定下来。这就好比大家一起定个规则，让建房工程有个明确的时间节点。 要是双方没办法达成补充协议，那就按照合同相关条款或者交易习惯来确定。打个比方，看看当地同类型建房项目一般要多久，遵循一下行业里大家都默认的做法，以此来确定一个合理的完工日期。 要是前面这些办法都行不通，发包方作为债权人，随时可以要求承包方履行合同，但得给对方必要的准备时间。这个准备时间得综合考虑建房规模、施工难度等情况。比如建个大房子肯定比小房子需要的时间长。 要是承包方没有在合理时间内完工，发包方就有权利让承包方承担违约责任。如果合同里对违约责任有其他约定，就按照约定来，比如让承包方赔偿损失。要是合同没约定违约责任，发包方也能要求承包方赔偿因为逾期完工带来的损失，像多花的租房费用等。 法律建议：在签订建房合同的时候，一定要把完工日期等重要条款写清楚，避免以后出现纠纷。要是已经出现没约定完工日期的情况，双方要积极沟通，用合法合理的方式解决问题。律图法律顾问...
5解答 4.2w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
外卖租车退车扣钱吗外卖租车退车是否扣钱视具体情况而定。若与租车公司的合同有明确提前退车扣钱等约定，按合同执行，提前退车违约，租车公司依约可主张赔偿。但遇不可抗力无法履约，或租车公司违约（如车辆不符安全标准），租车方退车不应被扣款，还可要求其担责。需先看合同、结合实况判断，必要时协商或走法律途径解决。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
开车没拿行驶证会怎样处罚开车没拿行驶证，根据规定公安机关交通管理部门会扣留机动车，通知当事人提供行驶证。若能及时提供且无其他违法行为，会给予警告或处以20元以上200元以下罚款，之后退还机动车；若无法提供，处罚会更严格。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
不小心骑错别人的车如何处理不小心骑错别人的车，一旦发现应立即停止使用并联系车主归还车辆。若车辆在使用中出现损坏，需承担维修或赔偿责任。若无法直接联系车主，可将车停回原处或交给相关管理部门，以妥善解决骑错车的问题。1.3k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
155****4416
133****9799
176****3265
