建设工程纠纷 法律问答
1250
万
解答量
2698
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工期出现延期情况应该怎样计算[律师回复] 在工程建设里，工期延期计算是个很实际的问题。 首先，要是在签合同时，发承包双方就对工期延期算法定好了规矩，那就按合同来。比如约定了每天延误按合同总额一定比例算违约金，照着这个就能算出工期延期情况。 要是合同没这方面约定，那就按实际延误天数算，从合同说的竣工日期开始，到实际竣工那天结束。不过这里要注意，得把施工方自己造成的延误排除掉。像地震、洪水这类不可抗力因素，导致工期延误，工期一般是要相应往后顺延的；要是发包方没按时给施工场地、没及时付进度款等造成的延误，施工方可以要求顺延工期，还能要合理费用赔偿。但要是因为施工方自己管理差、组织不行，导致工期延误，那施工方就得担违约责任。 施工方在计算工期延期时，得做好工期记录，及时给发包方交书面的工期顺延报告。同时，要收集保存好工程联系单、会议纪要、气象资料等证据，这样遇到争议时，才能维护自身权益。律图玉树
5解答 4.6w浏览 -
谁来承担建设工程施工合同律师费[律师回复] 建设工程施工合同纠纷里，律师费承担一般是“谁聘请谁承担”，不过也有特殊情况。 要是合同明确约定，一方违约引发纠纷时，违约方要承担守约方为实现债权支付的律师费，那就按合同来。这种约定是当事人意思自治的体现，有法律效力。 法定情形下，法律会规定败诉方承担律师费。但在建设工程施工合同纠纷领域，目前没有普遍适用的法定由败诉方承担律师费的规定。 如果有人滥用诉讼权利、拖延承担诉讼义务，有明显不当行为，给诉讼对方或第三人造成直接损失，法院会根据具体情况，支持无过错方提出的赔偿合理律师费等正当要求。 遇到建设工程施工合同纠纷，先看合同有无相关约定。若有约定，按约定执行。若没有约定，通常各自承担己方聘请律师的费用。要是存在法定情形，或者法院认定的特殊情形，律师费可能由对方承担。本地专业咨询...
5解答 3.3w浏览 -
招投标过后增加总价应如何去处理[律师回复] 1、招投标结束后要是要增加总价，得按照具体情况合法合规地处理。 要是增加总价是因为合同规定范围内的正常变动，像设计有了变更让工程量增多了，那就得按照合同里规定的变更流程来办。通常是提出变更的那一方先交变更申请，把变更的缘由、内容以及对总价的影响详细说清楚。等双方商量好了，就签一份书面的补充协议，明确增加的总价数目、付款方式、工期调整这些相关事情。这份补充协议和原来的合同有一样的法律效力。 2、要是增加总价不在合同规定范围内，而是碰到了没办法提前预料的客观状况，比如不可抗力、政策有了调整等，双方就得按照公平的原则来商量。要是商量不出结果，就可以依照合同约定的解决争议方式来处理，比如申请仲裁或者去法院起诉，让仲裁机构或者法院根据实际情况来判断是不是该增加总价，以及增加多少才合理。 要留意，增加总价得遵守诚实信用和公平的原则，不能损害国家、社会和其他人的合法权益。要是涉及政府采购这类特殊的招投标项目，还得遵守相关的特殊规定和审批流程。本地专业咨询...
5解答 5w浏览
-
怎样认定转包以及要承担什么法律责任[律师回复] 1、先说说什么是转包。简单讲，就是承包人接了工程之后，把整个工程或者部分工程转给别人去做，自己却不按照合同去履行该承担的责任和义务。判断是不是转包，可以对照下面这些情况来看：要是承包人没在施工现场设立项目管理机构，或者没派主要管理人员去，也不履行管理职责；或者把工程分包给不具备相应资质的单位或个人；还有本来合同约定该承包人去采购主要建筑材料等，结果是别人去采购的，这些大概率就属于转包了。 2、转包行为要负不少法律责任呢。从民事角度来说，转包合同是没有法律效力的。要是工程竣工验收合格，实际干活的人可以参考合同约定要求支付工程价款；但要是工程不合格，即便修复后还是不行，承包人再要求支付工程价款，是不会得到支持的。而且，转包人还有可能要和发包人一起对工程质量问题承担赔偿责任。 3、行政方面也有惩罚。按照相关法律法规，对于转包的承包单位，会要求他们改正错误，没收非法赚到的钱，还要罚款，也可能会让他们停业整顿一阵子，降低资质等级。要是情节特别严重，直接吊销资质证书。 4、刑事层面，如果转包行为引发了重大安全事故，造成了严重后果，相关责任人员可能会触犯刑法里的重大责任事故罪等罪名，会被追究刑事责任。现在法律对转包行为的监管越来越严，随着行业的发展，未来可能会有更完善的规定和更严格的执法，以保证建筑市场的公平和安全。本地优选咨询...
5解答 4.7w浏览
-
挪用工程款还个人债是否算诈骗[律师回复] 挪用工程款去还个人债，通常不算是诈骗，不过有可能构成挪用资金罪或者挪用公款罪，这得看实施行为的人的身份。 要是这个人是公司、企业或者其他单位的工作人员，利用自己职务上的便利，把本单位的资金挪出来供自己使用，出现下面几种情况就会构成挪用资金罪。一是挪用的数额比较大，而且超过三个月都没还；二是虽然没超过三个月，但挪用数额大，还拿去做营利活动；三是把钱拿去进行非法活动。挪用工程款还个人债就属于供个人使用，如果满足了数额和时间等条件，那就可能会触犯这个罪名。 而如果行为主体是国家工作人员，利用职务便利，把公款挪出来给自己用，有下面这些情形就构成挪用公款罪。比如把公款拿去进行非法活动，或者挪用数额较大的公款去做营利活动，又或者挪用数额较大的公款超过三个月没还。挪用工程款来偿还个人债务，要是符合这些情况，就得按挪用公款罪来处理。 至于诈骗罪，简单来说就是以非法占有为目的，用编造事实或者隐瞒真相的办法，骗取数额较大的公私财物。挪用工程款还个人债的人，一般没有直接非法占有工程款的想法，只是暂时挪用一下，所以通常不构成诈骗罪。 法律建议：不管是公司企业人员还是国家工作人员，都要遵守法律规定，不能随意挪用资金或公款。一旦发现有挪用情况，应及时归还，避免触犯法律。如果已经涉嫌犯罪，要尽快主动向有关部门坦白，争取从轻处理。平台精选咨询...
5解答 4.2w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
重点工程未签字的农田如何处理重点工程涉及未签字的农田，不能强行处理。需依法与农户沟通协商，充分保障农户权益。若双方能达成补偿安置协议，可依法推进征收；若协商无果产生纠纷，可通过行政复议、行政诉讼等法律途径解决，以合法合规方式处理农田问题。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
侵占林地怎么处理侵占林地的处理方式多样。若违反相关法规，林业主管部门可责令停止违法行为，限期恢复原状，并处非法改变用途林地每平方米10元至30元的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。此外，被侵权人可通过民事诉讼要求侵权人承担赔偿等民事责任。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
工程征地拆迁支付超合同额怎么办工程征地拆迁支付超合同额，需先分析超支原因。若因不可抗力或政策调整等合理因素，可与相关方协商签订补充协议调整合同金额；若因一方过错导致，过错方要承担相应责任，双方也可按合同约定争议解决方式处理，如协商、仲裁或诉讼。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
185****3606
134****8138
135****2310
