建设工程纠纷 法律问答
1234
万
解答量
2666
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
施工合同工期可不可以办理延期[律师回复] 施工合同工期可以办理延期，不过要满足一定条件。按照《民法典》，因不可抗力、发包人原因等情况，承包人能要求工期顺延。 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，像自然灾害、政府行为等。遇到这些情况，承包人没办法正常施工，就有权主张工期延期。 发包人原因导致工期延误也很常见。例如，发包人没按约定时间提供施工场地、施工图纸，或者没及时支付工程进度款等，这时承包人可以提出工期顺延的要求。 要是承包人需要办理工期延期，得在情况发生后的合理时间内，按合同约定程序向发包人或监理工程师发书面通知。通知里要说明延期原因和预计延误时间，还得附上相关证明材料。 发包人收到通知后，要在合同约定的期限内审核并答复。要是双方对工期延期有争议，可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。律图银川
5解答 3.5w浏览 -
依法不用招标的情形包括什么[律师回复] 在招投标场景中，很多人关心哪些项目不用招标。依据《中华人民共和国招标投标法》等法规，有几类情形可依法不用招标。 首先，涉及国家安全、秘密、抢险救灾，或者利用扶贫资金以工代赈且要用农民工的特殊项目，因情况特殊不宜招标，可不进行招标。 其次，如果采购人自身有能力建设、生产或提供项目所需，就无需招标。例如有特殊专业能力的采购人，凭自身实力就能完成项目、生产产品或提供服务。 再者，通过招标选定的特许经营项目投资人，如果自身能建设、生产或提供相关项目，也不用二次招标。当需要向原中标人采购工程、货物或服务，不然会影响施工或功能配套时，可不再招标。 另外，技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人的项目，若招标时间和成本与项目价值不匹配，可不招标。但要注意，不招标项目一般需相关部门审批，以此保证不招标行为合法合理。平台优选咨询...
5解答 3.2w浏览 -
招标完成后项目需求调整要怎么处理[律师回复] 1、招标结束后要是项目需求有变动，得根据不同情形好好处理。要是需求变动不大，没影响到中标结果的关键内容，那招标人和中标人可以商量着签个补充协议。不过这个协议的内容可不能和原来招标合同的重要条款对着干，必须得公平合理地调整双方的权利和义务。等双方谈妥了，补充协议要送到原来审批项目的部门和相关监督部门去备案。 2、要是需求变动比较大，有可能影响中标结果或者违背原来招标的目的，招标人就得小心处理了。要是调整之后项目的性质、规模、技术要求等有重大改变，那原来的招标可能就不合适了，招标人可以考虑重新进行招标。重新招标得按照法律规定的招标流程来，要发布招标公告、接收投标、开标、评标等等。 3、不管需求变动大小，在处理这事的整个过程中，招标人都要赶快通知所有参与招标的人，保证大家都能及时了解情况。要是因为需求变动让中标人遭受了损失，招标人得按照实际状况和合同约定合理赔偿。要是双方在需求调整这件事上有了纠纷，可以先试着协商、调解；要是协商和调解都不管用，就按照合同里约定的仲裁条款来处理，或者去法院起诉解决问题。平台专业咨询...
5解答 4.9w浏览
-
施工弄损他人设备要如何进行赔偿[律师回复] 施工弄损他人设备是侵权行为，赔偿要按相关法律规定来。 先确定责任主体。通常施工单位要对施工行为负责，要是施工人员有故意或重大过失，施工单位赔偿后能向其追偿。 接着明确赔偿范围。按照《中华人民共和国民法典》侵权责任编，赔偿包括设备直接损失，也就是修复费用；若设备无法修复，就按市场价格赔重置费用。也可能有间接损失，像因设备损坏导致的停工停产损失等，但间接损失得和侵权行为有直接因果关系，且能合理确定。 之后确定赔偿方式。双方可以先协商赔偿，施工方和受损方就赔偿金额、支付方式和时间等达成一致。要是协商不成，受损方可以去法院起诉，由法院根据证据和事实确定赔偿数额。 处理赔偿问题时，受损方要及时采取措施防止损失扩大，不然扩大部分的损失可能得不到赔偿。双方都要注意收集和保存相关证据，比如设备购买凭证、维修记录、现场照片、视频等，这样在协商或诉讼时能维护自身权益。律图专业咨询...
5解答 4.7w浏览
-
我23年干了一个项目，工程款支付律是60%，2026年化债把剩余尾款打拆扣，按尾款的30%打拆化债，我是6月份化解的，但是化解的剩余工程款一直托到8月份，突然政策有变，化债资金不统一，有85%化债的，90%化的100%化解的，我的是70%化解的，像这种情况我还能追加一下交通局，能给我补赏一下吗[律师回复] 政策变动导致的化债比例差异，确实让人心里不舒服，但这事能不能找交通局补，关键看你签的化解协议里有没有写“按统一比例”或“保留调整权利”的条款。如果当初白纸黑字约定了比例，现在单方改低，你可以要求按原协议履行；如果只是口头说法，那就很难主张。建议你先去交通局调取当时的化解文件，对照一下是不是有参照其他项目执行的可能。若对方不认可，可以提起行政复议或行政诉讼，重点论证同批项目不同比例违反了公平原则。我是杭州的吴亮律师，如果仍有疑问，欢迎追问或一对一咨询。吴亮律师
2解答 4.9w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
188****1032
139****5186
181****4200
