建设工程纠纷 法律问答
1234
万
解答量
2666
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
施工合同工期可不可以办理延期[律师回复] 施工合同工期可以办理延期，不过要满足一定条件。按照《民法典》，因不可抗力、发包人原因等情况，承包人能要求工期顺延。 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，像自然灾害、政府行为等。遇到这些情况，承包人没办法正常施工，就有权主张工期延期。 发包人原因导致工期延误也很常见。例如，发包人没按约定时间提供施工场地、施工图纸，或者没及时支付工程进度款等，这时承包人可以提出工期顺延的要求。 要是承包人需要办理工期延期，得在情况发生后的合理时间内，按合同约定程序向发包人或监理工程师发书面通知。通知里要说明延期原因和预计延误时间，还得附上相关证明材料。 发包人收到通知后，要在合同约定的期限内审核并答复。要是双方对工期延期有争议，可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。律图银川
5解答 3.5w浏览 -
依法不用招标的情形包括什么[律师回复] 在招投标场景中，很多人关心哪些项目不用招标。依据《中华人民共和国招标投标法》等法规，有几类情形可依法不用招标。 首先，涉及国家安全、秘密、抢险救灾，或者利用扶贫资金以工代赈且要用农民工的特殊项目，因情况特殊不宜招标，可不进行招标。 其次，如果采购人自身有能力建设、生产或提供项目所需，就无需招标。例如有特殊专业能力的采购人，凭自身实力就能完成项目、生产产品或提供服务。 再者，通过招标选定的特许经营项目投资人，如果自身能建设、生产或提供相关项目，也不用二次招标。当需要向原中标人采购工程、货物或服务，不然会影响施工或功能配套时，可不再招标。 另外，技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人的项目，若招标时间和成本与项目价值不匹配，可不招标。但要注意，不招标项目一般需相关部门审批，以此保证不招标行为合法合理。平台优选咨询...
5解答 3.2w浏览 -
招标完成后项目需求调整要怎么处理[律师回复] 1、招标结束后要是项目需求有变动，得根据不同情形好好处理。要是需求变动不大，没影响到中标结果的关键内容，那招标人和中标人可以商量着签个补充协议。不过这个协议的内容可不能和原来招标合同的重要条款对着干，必须得公平合理地调整双方的权利和义务。等双方谈妥了，补充协议要送到原来审批项目的部门和相关监督部门去备案。 2、要是需求变动比较大，有可能影响中标结果或者违背原来招标的目的，招标人就得小心处理了。要是调整之后项目的性质、规模、技术要求等有重大改变，那原来的招标可能就不合适了，招标人可以考虑重新进行招标。重新招标得按照法律规定的招标流程来，要发布招标公告、接收投标、开标、评标等等。 3、不管需求变动大小，在处理这事的整个过程中，招标人都要赶快通知所有参与招标的人，保证大家都能及时了解情况。要是因为需求变动让中标人遭受了损失，招标人得按照实际状况和合同约定合理赔偿。要是双方在需求调整这件事上有了纠纷，可以先试着协商、调解；要是协商和调解都不管用，就按照合同里约定的仲裁条款来处理，或者去法院起诉解决问题。平台专业咨询...
5解答 4.9w浏览
-
施工弄损他人设备要如何进行赔偿[律师回复] 施工弄损他人设备是侵权行为，赔偿要按相关法律规定来。 先确定责任主体。通常施工单位要对施工行为负责，要是施工人员有故意或重大过失，施工单位赔偿后能向其追偿。 接着明确赔偿范围。按照《中华人民共和国民法典》侵权责任编，赔偿包括设备直接损失，也就是修复费用；若设备无法修复，就按市场价格赔重置费用。也可能有间接损失，像因设备损坏导致的停工停产损失等，但间接损失得和侵权行为有直接因果关系，且能合理确定。 之后确定赔偿方式。双方可以先协商赔偿，施工方和受损方就赔偿金额、支付方式和时间等达成一致。要是协商不成，受损方可以去法院起诉，由法院根据证据和事实确定赔偿数额。 处理赔偿问题时，受损方要及时采取措施防止损失扩大，不然扩大部分的损失可能得不到赔偿。双方都要注意收集和保存相关证据，比如设备购买凭证、维修记录、现场照片、视频等，这样在协商或诉讼时能维护自身权益。律图专业咨询...
5解答 4.7w浏览
-
我23年干了一个项目，工程款支付律是60%，2026年化债把剩余尾款打拆扣，按尾款的30%打拆化债，我是6月份化解的，但是化解的剩余工程款一直托到8月份，突然政策有变，化债资金不统一，有85%化债的，90%化的100%化解的，我的是70%化解的，像这种情况我还能追加一下交通局，能给我补赏一下吗[律师回复] 政策变动导致的化债比例差异，确实让人心里不舒服，但这事能不能找交通局补，关键看你签的化解协议里有没有写“按统一比例”或“保留调整权利”的条款。如果当初白纸黑字约定了比例，现在单方改低，你可以要求按原协议履行；如果只是口头说法，那就很难主张。建议你先去交通局调取当时的化解文件，对照一下是不是有参照其他项目执行的可能。若对方不认可，可以提起行政复议或行政诉讼，重点论证同批项目不同比例违反了公平原则。我是杭州的吴亮律师，如果仍有疑问，欢迎追问或一对一咨询。吴亮律师
2解答 4.9w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
女职工主要享有哪些劳动权益女职工享有多项劳动权益。平等就业权受《劳动法》《就业促进法》保障，录用、晋职等方面与男子平等；工资待遇上同工同酬，不得因孕产哺乳降薪或解除合同；有特殊劳动保护权，禁止高强度危险劳动，四期受特殊保护；休息休假权包括法定节假日、年休假、产假等；还拥有职业健康监护权，用人单位要组织相关健康检查。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
员工工作时间突发疾病,单位需要承担责任吗员工工作时间突发疾病，单位是否担责需分情况。若在工作时间和岗位上，突发疾病死亡或48小时内经抢救无效死亡，视同工伤，单位需承担相应责任；若不符合上述情况，单位一般无赔偿责任，但可能需给予一定人道主义援助。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
员工休年休假不批准怎么办员工休年休假若不被批准，可与单位协商，说明符合休假条件争取获批。若协商不成，可向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁。因单位原因未休年休假，单位应按员工日工资收入300%支付报酬。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
155****5290
152****3743
151****2380
