买卖合同胜诉2

　　常州市钟楼区人民法院民事判决书

　　(2018)苏0404民初6008号

　　原告：杭州XX公司，统一社会信用代码913XXXX0109MA27WE4N3H，住所地浙江省杭州市萧山区商业城XX。

　　法定代表人：胡XX，该公司执行董事兼总经理。

　　委托诉讼代理人：林珊瑚

　　被告：彭XX，男，汉族，1970年8月11日生，户籍地江苏省常州市钟楼区。

　　原告杭州XX公司诉被告彭XX加工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，于2019年4月11日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人林珊瑚到庭参加了诉讼，被告经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

　　原告向本院提出诉讼请求，请求判令：1、依法解除原、被告双方签订的《加工协议》;2、被告赔偿原告经济损失657923元(其中服装加工面辅料、运输费及制版费成本合计479397.04元，外贸订单可获得利益的损失178526.1元);3、诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告于2017年7月10日签订了《加工协议》，协议约定原告自行提供面辅材料，由被告承接加工三款男装PU革夹克衫一万件，具体约定内容详见《加工协议》。协议签订后，原告按约定全面履行了本方的合同义务，将合同约定的所有面料提供给被告，但被告并未按合同约定向原告交付加工的货物，致使原告的外贸订单不能按合同约定履行而终止。由此给原告造成了很大的经济损失及商业信誉损害。原告为维护自己的合法权益，特诉至法院。

　　原告为支持其诉讼请求，提交了以下证据：

　　第一组证据：加工协议一份。

　　证明内容：①被告承揽原告的三款男装PU革一万件，款号为JCT-095、096、097，由原告提供面辅材料;②被告应当按照原告提供的实样及工艺材料生产，保质、保量;③被告应于2017年8月25日前将加工完成的货物送到上海浦东指定仓库。

　　第二组证据：1、杭州中饰面料辅料出库单2、面辅材料出库单、送货单3、打板费转账记录4、中国XX银行转账凭证打印件。

　　证明内容：①原告已经按协议约定向被告提供面辅材料并经被告确认;②面辅材料的成本以及运费成本、打板材料成本合计479397.04元。

　　第三组证据：外贸合同及告知单邮件打印件各一份。

　　证明内容：①原告交给被告加工的三款男装用于外贸合同出口，并因为被告的逾期履行导致外贸合同履行不能;②该外贸出口合同总价款合计120120美金，折合人民币796155.36元。

　　第四组证据：原告代理人与被告聊天记录截图打印件一件。

　　证明内容：①原告与被告存在交易往来的事实;②原告在2017年8月25日催促被告寄样品并交货;③截至2017年8月31日原告向被告最后催示交货，被告仍旧未交货。

　　被告未作答辩，也未提交证据。

　　经审理查明,2017年7月10日，原告作为甲方、被告作为乙方签订《加工协议》一份，协议载明甲方现有一批PU革男装夹克衫，由乙方负责安排到银川监狱加工。在双方平等自愿的情况下达成如下条款：乙方承接甲方三款男装PU革夹克衫壹万件，款号为：JCT-095、096、097，平均加工费为25/件。包括从剪裁到包装结束，及运至上海浦东进仓运费费用。面辅材料送达目的地，由乙方联系物流，甲方承担额定费用为7000元，其他甲方再不负责短途费用。产品质量须按甲方提供的实样及工艺资料生产，乙方应该保质、保量完成，跟单技术人员由乙方配备。交货时间为2017年8月25日前送到上海浦东指定仓库。25元加工费由乙方发放，其中20元须开具17%增值税发票，其余若要开票另付8%费用。生产完毕，经检验质量合格，甲方需在出货前及时付清加工费。甲方必须在7月13日前将面辅材料由杭州萧山发至乙方……协议还就其他内容进行了约定。协议签订后，原告即按合同约定向被告运送了面辅材料，价值为483211.34元。

　　另查明，原告委托被告加工的服装系用于贸易出口，原告的委托代理出口公司与外商客户于2017年4月12日签订了买卖合同，订单号为PO170XXXX0400，载明服装数量合计为10200件，总价为120120美元。该买卖合同中对于延误交货约定了违约责任，如延误天数超过45天，外商客户有权解除合同拒绝收货，并要求卖方按照订单总额15%承担赔偿责任，或有权接受货物但在应付货款中扣除订单总额的30%。2017年6月21日，外商客户发送邮件同意将上述服装交货日期由2017年7月30日延长至2017年8月30日。原告因制作案涉服装支出制版费2500元、向被告支付运费13000元(被告加工完成后交付外商客户的运费)。案涉业务系由原告原法定代表人楼XX的配偶李XX与被告联系履行。2017年8月8日，李XX向被告发送微信要求被告安排样衣，客人急着要来中检。2017年8月30日，李XX向被告发送微信要求被告尽快把096大货样衣寄过来，不然客人没依据来验货。次日，李XX在微信上催促被告，被告回复称原告补发的短毛绒还没到。后因被告未能按约交付货物，原告遂诉至本院，要求判如所请。

　　庭审中，原告称其是在约定时间之前将全部面辅材料发至被告处，原告提供的第二组证据面辅材料出库单中，第六项五字标、第七项毛领扣绳、第八项毛领纽扣、第二十项塔钉磨具、第二十一项四合扣磨具因无法计算具体金额，故在诉请中没有计算在内。原告主张的可得利益损失是依据外贸出口合同总价款合计120120美金，按2017年8月份美元汇率折合人民币为796155.36元，扣除成本得出。具体如下：120120美金减去面辅材料467711.34元、运费13000元、加工费250000元、制版费2500元后，净利润为62944.62元;根据财政部国家税务总局2009年2月5日出具的《关于提高纺织品服装出口退税率的通知(财税200914号)》，原告可获得15%的出口退税，退税额为109981.701元。上述两项合计利润为172925.7元。原告变更诉讼请求中主张的可得利益损失金额为172925.7元。协议签订后，原告要求被告提供样品，被告提供了JCT-095、097、061的样品，但未提供所有货物，也没有提供JCT-096的样衣，导致未将货物送至上海浦东指定仓库，原告的客户无法进行验货，2017年8月31日是最后的交货时间，因为原告是贸易商，与美国客户签订的外贸合同最后交货日期即为2017年8月30日，所以原告已经为被告的迟延交货向美国公司承担了部分违约责任，可到目前为止，被告仍没有按约履行自己的合同义务，也没有向原告交付任何货物，已构成根本违约。JCT-061服装记载在信用证中，当时确实也向被告提供了样衣，但在加工协议中漏记了。对于微信聊天记录中被告要求补发短毛绒，是原来需要的材料已经发齐了，生产过程中被告还需要另外的材料。吊牌和纸箱无需提供，是由被告加工好服装后直接发至原告指定的上海浦东的仓库，在仓库中对服装添加吊牌和包装。2017年8月31日后，双方就没有沟通过，之后打电话被告也一直不接，就联系不上被告了。

　　上述事实，由原告提供的加工协议、出库单、送货单、银行转账凭证、买卖合同、电子邮件、微信聊天记录及当事人庭审陈述等证据予以证实。

　　本院认为，依法成立的合同自成立时生效，对双方当事人均具有法律约束力。本案中，原、被告系加工合同关系，由原告向被告提供面辅材料，被告为原告加工成衣。双方在合同履行过程中，因被告未按期向原告提供服装，导致原告无法及时向外商供货，且合同约定的交货截止日期距今已达一年半之久，原告以被告根本违约、合同目的无法实现为由主张解除双方之间的合同于法有据，本院予以支持。合同解除后，原告主张被告支付面料辅料、运费及制版费等成本费用合计479397.04元，该数额由原告在本案中提交的出库单、送货单、付款记录等证据证实，本院予以支持。另原告主张的可得利益损失172925.7元计算方式合理，依据法律规定也应由被告予以赔偿。综上，被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃抗辩的权利，由此引起的法律后果由其自行承担。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条第四项、第九十七条、第一百一十三条、第二百五十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第一款、第一百三十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：

　　一、解除原告杭州XX公司与被告彭XX于2017年7月10日签订的《加工协议》;

　　二、被告彭XX于本判决生效之日起十五日内赔偿原告杭州XX公司损失652322.74元(包含成本合计479397.04元、可得利益损失172925.7元)。

　　如果被告未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　本案案件受理费5190元、公告费600元，合计5790元(原告已预交)，由被告彭XX承担，并于本判决生效之日起十五日内直接支付原告杭州XX公司。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。

　　审　判　长　　刘永丽

　　人民陪审员　　高　凯

　　人民陪审员　　闵飞超

　　二〇一九年四月十一日

　　书　记　员　　刘XX