案例详情

贵州瓮安陈文贵律师成功案例|桩基础旋挖工程分包合同纠纷:发包方退场后由建设公司承继,代理原告成功追回工程款275万余元及窝工损失

  • 建设工程纠纷
建设工程纠纷
陈文贵律师 在线
贵州兴雅律师事务所 主任
  • 5.0
    用户评分
  • 热情
    服务态度
  • 7
    执业年限
  • 2分钟内
    平均响应

律师价值

陈文贵律师在本案中展现了卓越的专业判断与证据组织能力。面对复杂的工程转包、挂靠及合同主体变更情形,陈律师精准梳理了合同流转脉络与结算单据,成功论证某建设公司承继合同地位的事实,突破了对方“无合同关系”的抗辩。同时,针对窝工损失证据薄弱的问题,陈律师巧妙利用带有项目部印章的结算单,成功锁定某工程公司及实际施工人的赔偿责任。其严谨的诉讼策略最大化维护了当事人的合法权益,确保了核心工程款及窝工损失的顺利获赔。

案件详情

【案情经过】

原告某公司承包某小区桩基础旋挖工程,与某工程公司签订分包合同。施工期间,某工程公司退场,某房地产公司将项目整体发包给某建设公司,某建设公司承继了原承包范围。原告继续施工后因项目停工被迫退场,各方对已完工程量进行结算,总造价804万余元。扣除已付款项后,尚欠巨额工程款。此外,施工期间因被告方X因导致多次停工,产生窝工损失。原告某公司为维护权益,委托陈文贵律师等提起诉讼,请求某工程公司、某建设公司支付工程款305万余元及滞纳金,赔偿窝工损失392万元等,并要求某城投公司对部分款项承担垫付责任。

 

【争议焦点】

本案争议焦点在于:一是案涉合同效力及各合同主体间的法律关系;二是付款责任主体及付款金额的认定。某建设公司抗辩称与原告无直接合同关系,不应承担责任;某工程公司抗辩称项目系张X挂靠,其未与原告达成合意,不应担责;某城投公司则主张双方协议约定了仲裁条款,法院无管辖权。陈文贵律师针对上述抗辩,通过梳理合同流转、结算单据及付款凭证,论证各方的权利义务关系。

 

【裁判结果】

法院经审理认为,原告与某工程公司的分包合同合法有效。某建设公司进场后承继了合同地位并支付部分款项,应支付剩余工程款275万余元及逾期利息。某城投公司依约对其中71万元承担垫付责任。某工程公司及实际施工人张X在结算单上签字确认,应支付窝工补偿费25万余元。因原告并非法定可突破合同相对性的实际施工人,其要求某房地产公司等承担连带责任的诉求未获支持。最终法院判决某建设公司支付工程款275万余元及利息,某城投公司垫付71万元,某工程公司及张X支付窝工费25万余元,驳回其他诉求。

声明:以上内容由相关作者结合政策法规整理发布,若内容有误可通过意见反馈联系删除
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文字,预估阅读时间分钟
浏览全文
更多案例推荐 · 陈文贵律师
陈文贵律师
您是否要咨询陈文贵律师?
5.0分热情执业:7年
陈文贵律师
15227201****3863 执业认证
  • 贵州兴雅律师事务所 主任
  • 合同事务 刑事辩护 交通事故
  • 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳镇河滨社区半月山巷14号楼6-4号
陈文贵律师,贵州兴雅律师事务所合伙人、主任律师,2019年正式执业,拥有7年专职律师执业经验,累计承办各类案件500余件...
  • 182 7504 3643
  • 18275043643
保存到相册