水利工程招标到施工要多长时间？

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于水利工程施工过程中遇暴雨能索赔吗这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（
2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（
3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担：
（
1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害；
（
4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（
5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于水利工程施工过程中遇暴雨能索赔吗这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（
2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（
3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担：
（
1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害；
（
4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（
5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 建设工程规划许可证是城市规划行政主管部门依法核发的，确认有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证，办理建筑工程规划许可证需要满足以下条件： 首先需要满足如下前置条件： 1、取得修建性详细规划及总平面设计方案批复； 2、取得建设工程设计方案通知书批复及批复总平面图； 3、取得土地证也即不动产权证。 其次，在办理过程中需要提交以下材料：1、建设工程规划许可证申报表，需要明确地填写建筑面积、地上及地下建筑面积、用地性质、绿地率、容积率、建筑密度、绿地面积、机动车及非机动车停车位数量等等；2、总平面图；3、与规划管理相关的施工图； 4、申报单位委托代理的，提交授权委托书及被委托人身份证复印、法人身份证复印件并加盖公章； 5、绿色建筑评价相关资料； 6、建设工程规划放线测量技术报告； 7、人防工程审批文件； 8、天津市房地产权证或土地权属文件及建筑用地规划许可证； 9、建设工程档案登记表及建设工程档案报送责任书； 10、安防审查意见；11、法律法规要求的其它文件。 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 水利工程施工协议模板
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：
一、甲方责任：
1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”(水通、电通、道路通，场地平整)。
2、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
3、提供桩基础施工图纸贰套。
4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。
二、乙方责任：
1、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。
2、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。
3、乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责;属甲方责任的，由甲方负责。
4、乙方保证从进场试桩之日起 个工作日完成(不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外)。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3﹪的损失费。
5、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。
6、乙方保证进场的机械符合国家及，市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。
三、结算及付款方式：
1、以包工的形式，沉管碎石桩以每米 元的单价由乙方承包施工。
2、付款方式:
四、本协议未尽事宜，双方协商解决。
五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
签 约 代 表： 签 约 代 表：
联 系 电 话： 联 系 电 话：
签 约 时 间： 签 约 时 间：

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，针对您的水利工程照价为多少万元以上需要招标问题解答如下, 符合下列具体范围并达到规模标准之一的水利工程建设项目必须进行招标。　　
(一)具体范围　　
1、关系社会公共利益、公共安全的防洪、排涝、灌溉、水力发电、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水资源保护等水利工程建设项目；　　
2、使用国有资金投资或者国家融资的水利工程建设项目；　　
3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的水利工程建设项目。　　
(二)规模标准　　
1、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；　　
2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；　　
3、勘察设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；　　
4、项目总投资额在3000万元人民币以上，但分标单项合同估算价低于本项第
1、
2、3目规定的标准的项目原则上都必须招标。

[律师回复] 建设工程规划许可证是城市规划行政主管部门依法核发的，确认有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证，办理建筑工程规划许可证需要满足以下条件： 首先需要满足如下前置条件： 1、取得修建性详细规划及总平面设计方案批复； 2、取得建设工程设计方案通知书批复及批复总平面图； 3、取得土地证也即不动产权证。 其次，在办理过程中需要提交以下材料：1、建设工程规划许可证申报表，需要明确地填写建筑面积、地上及地下建筑面积、用地性质、绿地率、容积率、建筑密度、绿地面积、机动车及非机动车停车位数量等等；2、总平面图；3、与规划管理相关的施工图； 4、申报单位委托代理的，提交授权委托书及被委托人身份证复印、法人身份证复印件并加盖公章； 5、绿色建筑评价相关资料； 6、建设工程规划放线测量技术报告； 7、人防工程审批文件； 8、天津市房地产权证或土地权属文件及建筑用地规划许可证； 9、建设工程档案登记表及建设工程档案报送责任书； 10、安防审查意见；11、法律法规要求的其它文件。 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

[律师回复] 可以不进行施工招标的有： （ 1）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的； （ 2）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的； （ 3）需要采用不可替代的专利或者专有技术； （ 4）采购人依法能够自行建设、生产或者提供； （ 5）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求； （ 6）国家规定的其他特殊情形。属于可不进行招标的范围，需要您注意下。

[律师回复] 建设工程规划许可证是城市规划行政主管部门依法核发的，确认有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证，办理建筑工程规划许可证需要满足以下条件： 首先需要满足如下前置条件： 1、取得修建性详细规划及总平面设计方案批复； 2、取得建设工程设计方案通知书批复及批复总平面图； 3、取得土地证也即不动产权证。 其次，在办理过程中需要提交以下材料：1、建设工程规划许可证申报表，需要明确地填写建筑面积、地上及地下建筑面积、用地性质、绿地率、容积率、建筑密度、绿地面积、机动车及非机动车停车位数量等等；2、总平面图；3、与规划管理相关的施工图； 4、申报单位委托代理的，提交授权委托书及被委托人身份证复印、法人身份证复印件并加盖公章； 5、绿色建筑评价相关资料； 6、建设工程规划放线测量技术报告； 7、人防工程审批文件； 8、天津市房地产权证或土地权属文件及建筑用地规划许可证； 9、建设工程档案登记表及建设工程档案报送责任书； 10、安防审查意见；11、法律法规要求的其它文件。 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 对于建筑工程施工招标手续这个问题，解答如下,
一、申请前的准备工作及办理条件
（1）施工场地已基本具备施工条件；
（2）已经办理该建筑工程用地批准手续；
（3）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；
（4）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；
二、申请房屋建筑工程，申请人需提交如下申请材料：（1）按规定填写、盖章的《建筑工程施工许可申请表》一式三份；
（2）建设工程规划许可证正本、附件的复印件；
（3）用地批准手续（国有土地使用证或有关批准文件）复印件；
（4）施工图设计文件审查通知书原件；
三、申请人需要参与的工作现场踏勘。标准：（1）工程用地位置、范围应当与规划许可一致；（2）规划许可确定的用地红线范围内和代征地范围内施工现场拆迁进度应当符合施工要求；（3）施工现场应当具备安全防护措施，施工围档的设置、地下管线的防护或者改移措施、毗邻建筑物的安全防护措施以及空中架设障碍物的排除情况等应当符合规定；（4）施工现场供水和排水、供电以及施工道路应当满足施工要求，施工场地应当平整；
（5）无违法开工行为。

[律师回复] 由承包方与其签订分包合同，应征得承包方的同意，若发包方需要指定分包人时，并对其工作和行为负全部责任。
（
2）在合同实施过程中发包方指定分包人
（
1）发包方根据工程特殊情况欲指定分包人时，此时发包方应负责协调承包方与分包人之间签订分包合同。发包方应保证承包方不因此项分项而增加额外费用、诉讼和损失赔偿均应由指定分包人直接对发包方负责。承包方可自行决定同意或拒绝该指定的分包人，并向指定分包人计取管理费，应在专用合同条款中写明分包工作内容和指定分包人的资质情况；指定分包人应接受承包方的统一安排和监督，承包方不对此承担责任。由于指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔。若承包方在投标时接受了发包方指定的分包人，则该指定分包人应与承包方的其它分包人一样被视为承包方雇用的分包人；承包方则应负责该分包工作的管理和协调

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 水利水电土建工程施工合同条件：32．预付款　　32．1　工程预付款　　
（
1）工程预付款的总金额为合同价格的10％～20％，分两次支付给承包方。
第一次预付的金额应不低于工程预付款的50％。工程预付款总金额的额度和分次付款比例应根据工程的具体情况由发包方通过编制本合同资金流计划予以测定，并在专用合同条款中规定。工程预付款专用于本合同工程。　　
（
2）
第一次预付款应在协议书签署后21天内，并在承包方向发包方提交了经发包方认可的预付款保函后支付。发包方应在支付前将上述预付款保函复印件送监理单位，由监理单位出具付款证书交发包方作为支付凭证。预付款保函在预付款被发包方扣回前一直有效，保函金额为本次预付款金额，但可根据以后预付款扣回的金额相应递减。　　
（
3）
第二次预付款需待承包方主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包方提出书面申请，经监理单位核实后出具付款证书提交给发包方，发包方收到监理单位出具的付款证书后的14天内支付给承包方。　　
（
4）工程预付款由发包方从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时开始扣款，直至合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：　　　　　　　　　　　A　　　　　R＝－－－－－－－－－－（C－F1S）　　　　　　　　（F2－F1）S　　式中　R－－每次进度付款中累计扣回的金额；　　　　　A－－工程预付款总金额；　　　　　S－－合同价格；　　　　　C－－合同累计完成金额；　　　　　F1－－按专用合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价　　　　　　　　　格的比例；　　　　　F2－－按专用合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价　　　　　　　　　格的比例。　　上述合同累计完成金额均指价格调整前且未扣保留金的金额。　　32．2　永久工程的材料预付款　　（
1）专用合同条款中规定的形成本合同永久工程的主要材料到达工地并满足以下条件后，承包方可向监理单位提交材料预付款支付申请单，要求给予材料预付款。　　
①材料应符合技术条款的要求；　　
②材料已到达工地，并以承包方和监理单位共同验点入库；　　
③承包方应按监理单位的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件；　　
④到达工地的材料应由承包方保管，若发生损坏、遗失或变质，应由承包方负责。　　（
2）预付款金额为经监理单位审核后的实际材料价的90％，在月进度付款中支付。　　（
3）预付款从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的六分之一平均扣还。

[律师回复] 但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，已经施工完成且验收合格的部分，建设单位也应当按实际发生费用向施工单位支付相应的工程款。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条也规定，建设工程施工合同无效，按照《合同法》第五十八条的规定原则，合同可能会被认定无效。但即使合同被认定无效，建设单位未进行招投标而直接与施工单位签订施工承包合同的行为是违法的建设工程施工如果是属于应当公开招标的项目