家庭装修施工合同违约后需要承担什么违约责任?

最新修订 | 2024-08-17
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:4年
专家导读 家庭装修施工合同违约后需要承担的违约责任有继续履行之前签署的装修合同、违约的一方向守约方支付违约金或者是赔偿金等。由于《民法典》之中明确规定了定金与违约金不能同时适用,故此若是之前守约的一方收取了定金,那么在不返还定金的情形下不得要求对方向自己支付违约金。
家庭装修施工合同违约后需要承担什么违约责任?

一、家庭装修施工合同违约后需要承担什么违约责任?

违约责任的承担方式有以下几种:

1、支付违约金

违约金:指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。

2、损害赔偿

损害赔偿:是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方当事人所作的经济补偿。

3、继续履行

继续履行:是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。

4、其他补救措施

质量不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。

相关法律规定:《民法典

第五百七十七条 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

二、装修合同标的必须写在合同里吗?

1、装修合同标的必须写在合同里,合同标的是合同法律关系的客体,是合同当事人权利和义务共同指向的对象。标的是合同成立的必要条件,没有标的,合同不能成立。标的条款必须清楚的写明标的名称,以使标的特定化,从而能够界定权利义务

2、装修合同里必须写明的条款

(1)装修工程地点、面积和具体施工项目

该条款应对照施工图力求详尽,施工过程中如果需要修改合同或设计,必须签订书面修改协议。

(2)承揽方式

通常承揽方式有包工包料、包工不包料、包工包辅料等方式。可以选择其中一种方式,并约定是否允许转包、分包。

3、装修费用及支付办法、期限和数额

装修费的支付可以采用一次性付清或分期按进度支付两种方法。多数居室装修工程都采用按工程进度分期支付装修费的办法,但必须在合同中明确规定具体的支付时间和金额,并保留大约10%的装修费至工程验收完毕、入住时间满两个月时支付,因为许多工程质量问题只有入住后才能发现,而留住一部分装修费,会使工程维修相对有些保障。

4、施工依据和竣工标准、质量验收标准

设计图和效果图、工序和进度表应作为合同的附件由双方签字确认,这些文件是工程队施工的依据,也是竣工验收的标准。至于工程质量验收标准是一个比较复杂的专业技术问题,不妨在合同中约定,工程质量可根据如《家庭装饰工程质量验收规定(试行)》这样的规定验收。尽管实际上不可能按标准去验收,但合同中有明确的规定,对施工行为会起到制约作用。

5、装修工程期限和违约责任

工程队通常会同时承接几个工程项目,施工行为是交叉进行的。因此,必须对工程期限和违约责任进行约定,保障居室装修工程能按期完工。工程期间装修材料保管及材料被盗、被换的赔偿责任。工程期间,装修材料一般是由暂住的施工队看管的,有的施工队借此机会偷走装修材料,或以劣换好。因此,最好在合同中约定装修材料由工程承揽人员负责保管,如有丢失或被换,则由承揽人赔偿责任。

6、保修期

装修工程的保修期一般是一年,如果承揽人同意,也不妨把保修期约定得长一点。

不管签署的家庭装修施工合同,还是其他类型的合同,都可以为了防止合同当事人违约,就在合同之中明确约定若是一方在合同有效期间内违约,就需要承担诸如支付违约金、赔偿金等的违约责任。


看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.3k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6867位律师在线平均3分钟响应99%好评
家庭装修施工合同违约后需要承担什么违约责任?
一键咨询
  • 盐城用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    155****3864用户3分钟前提交了咨询
    157****6831用户1分钟前提交了咨询
    174****7020用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    156****1585用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    174****6862用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    153****8781用户4分钟前提交了咨询
    156****3148用户4分钟前提交了咨询
    130****0268用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
  • 泰州用户3分钟前提交了咨询
    171****3654用户1分钟前提交了咨询
    175****0882用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    147****4535用户2分钟前提交了咨询
    163****8442用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    163****7755用户2分钟前提交了咨询
    134****6131用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    142****8331用户3分钟前提交了咨询

大家也在问

为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
装修合同违约施工怎么补偿?
装修合同违约的情况补偿方式是以下几种:1、质量不达标的返工,承担返工费用并且逾期的支付违约金;2、使用假冒伪劣产品的要求更换产品或者解除合同;3、私自拆改房屋的将房屋恢复原状。
10w+浏览
建设工程纠纷
装修工程施工合同施工方已构成违约
[律师回复] 委任单位:____________
施工单位:____________
就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、工程名称:___________________________
二、工程地点:________________________
三、工程项目内容:________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造价为人民币:____________________________________
六、付款方式
1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。
2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)
七、材料设备:本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工
1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。
2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。
3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。
4.装饰工程质量保修一年。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

一、违约责任
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。
本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章):________
代表人:__________________
乙方单位(盖章):________
代表人:__________________
日期:____________________
签订合同地点:___________。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
家庭装修施工合同违约保证金指的是什么
家庭装修施工合同违约保证金指的是签订合同时,通过以金钱担保的方式来作为合同当中的一个保证。有利于增加对方进行签订合同的信心,为签订该合同而损失的其他相关机会成本作了相应的担保。
10w+浏览
建设工程纠纷
您好,我朋友他们家现在刚买了新房子,朋友的房子急需要装修,找了一个装修公司签订了装修合同,但是装修公司却违约了,家庭装修违约金的法律规定的金额是多少钱
[律师回复] 当我们签订合同之后原则上是需要按规定进行履行合同,但是我们也经常遇到签订合同之后出现违约的情况。这时候违约方就需要进行相关的经济赔偿,那么这个赔偿金的上限是多少呢?根据《合同法》规定:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。法律依据:《中华人民共和国合同法》第一百一十三条【损害赔偿的范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
问题紧急?在线问律师 >
6867 位律师在线,高效解决问题
装修合同违约不施工怎么赔偿?
这种情况可以要求违约方来按照装修合同的实际的损失进行赔偿,双方可以按照违约金来赔偿,这个违约金他最高不能够超过所有损失的30%,当事人也可以根据之前交的定金来赔偿,如果是收定金的这一方违约,那么他就必须要退还对方双倍的定金。
10w+浏览
建设工程纠纷
装修公司施工工期违约该怎么维权?
[律师回复] 工程索赔程序如下:索赔资料的准备在索赔资料准备阶段,主要工作有:跟踪和调查发生的事件,掌握事件发生的详细经过;分析事件产生的原因,划清各方责任,确定索赔依据;损失和损害调查分析和计算,划清各方责任,确定工期索赔和费用索赔值;收集证据,获得充分和有效的各种证据;起草索赔文件。索赔文件的提交提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件,索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。索赔文件的审核对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该提交工程师审核,工程师根据发包人的授权和委托,对承包人的索赔的审核工作主要分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔计算是否正确,合理,并在授权范围内初步作出判断,初步确定补偿额度,或要求补充证据,或者要求修改索赔报告,对索赔的初步处理意见要提交发包人。发包人的审查对于工程师的处理意见,发包人需要进行审查和批准,然后工程师才可以签发有关证书。协商对于工程师的初步处理意见,发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受,三方可就索赔进行协商解决,达成一致意见,如协商无法达成一致意见,则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
快速解决“婚姻家庭”问题
当前6867位律师在线
立即咨询
您好!我有一个小学同学上个月在北京买了一套房子,现在要装修,现在已经给对方钱了,但是对方违约了,我要申请赔偿,那么请问一下家庭装修违约金一般怎么计算?怎么规定?
[律师回复] 装修超出合同约定周期,其赔偿金的核算属于装修合同的一部分,应在在签定装修合同时予以明确,如在签定装修合同时未确定延期违约责任,主要是通过双方协商解决,不愿协商、调解或者协商、调解不成的,可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉。
我国《合同法》第一百一十四条:
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
依据上述规定,该违约只能采用补救的办法,或者由于期限违约造成的经济损失提出主张,对方如果对期限违约造成的经济损失不予承担,只好向法院提起诉讼,请求法院判令违约方赔偿。
或者查看中华人民共和国建设部第110号令《住宅室内装饰装修管理办法》下列条款:
第二十四条装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同,明确双方的权利和义务。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
签订装修施工合同违约需要付多少违约金
签完装修施工合同后违约的应该按合同约定付违约金,在《中华人民共和国民法典》中并没有特别规定装修施工合同的违约金标准,一般民事合同的违约金标准都是根据违约情况或者违约行为可能会产生的损失约定的。而且,施工合同的违约责任也不是只有支付违约金这一种。
10w+浏览
建设工程纠纷
装修违约十二天,违约金怎么收,装修总额是60000
[律师回复] 一般是按双方合同是工期及相关赔偿条文赔偿,如若并未明确提及可参照:  《住宅室内装饰装修管理办法》第24条规定:装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同,明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容: (一)委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话; (二)住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积,装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式; (三)装饰装修工程的开工、竣工时间; (四)装饰装修工程保修的内容、期限; (五)装饰装修工程价格、计价和支付方式、时间; (六)合同变更和解除的条件; (七)违约责任及解决纠纷的途径; (八)合同的生效时间; (九)双方认为需要明确的其他条款。  还要考虑:、明确双方当事人的名称、装修公司的法定住所地和现办公地点、联系电话、营业执照和资质号码; 2、明确装修施工的内容和装修公司的承包方式; 3、明确材料费和人工费及其支付方式、支付时间; 4、明确施工期限和施工时间,可顺延及不可顺延工期的具体情况; 5、明确装修公司应提供的材料及设备的品牌、规格、型号、数量; 6、明确工程质量标准、竣工验收的方式; 7、双方违约责任应细化,定金和违约金不得重复约定; 8、明确纠纷的解决方式、合同生效的时间及其他事项。
问题紧急?在线问律师 >
6867 位律师在线,高效解决问题
一般装修合同违约施工怎么补偿
装修合同违约施工怎么补偿还需要看违约的情形。如果是装修公司没有同业主进行商议,就私自改动了房屋的话,那么装修公司就需要全责承担相关的赔偿。如果是因为工程质量同合同要求不符的话,那么违约方需要采取补偿措施。
10w+浏览
建设工程纠纷
我家的新房子想装修,看了一家装修公司不错,想让他们装,了解一下合同,请问家庭装饰装修装施工合同的内容是什么?
[律师回复] 委托方(甲方):
  承接方(乙方):
  工程项目:
  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
  第一条:工程概况
  
1.工程地址:___________________________________
  
2.居室规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫,总计施工面积____________平方米。
  
3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
  
4.委托方式:____________________________________________
  
5.工程开工日期:______年______月______日
  
6.工程竣工日期:______年______月______日
  工程总天数:________天
  第二条:工程价款
  工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
  
1、材料款__________元;
2、人工费__________元;
  
3、设计费__________元;
4、施工清运费__________元;
  
5、搬卸费__________元;
6、管理费__________元;
  
7、其他费用(注明内容)______________元。
  第三条:质量要求
  
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
  
2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
  
3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
  
4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
  
5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
  第四条:材料供应
  
1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
  
2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
  
3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
  第五条:付款方式
  
1. 合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。
  甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
  
2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
  
3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
  
4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
  第六条:工程工期
  
1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。
  
2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
  
3. 在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
  
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
  
5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
  第七条:工程验收
  
1.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
  
2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
  
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。
  第八条:其他事项
  
1. 甲方责任
  1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
  2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
  3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。
  
2.乙方责任
  1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
  2)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
  3)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
  4)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。
  5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。
  第九条:违约责任
  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
  第十条:争议解决
  本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
  第十一条:合同的变更和终止
  
1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
  
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
  第十二条:合同生效
  
1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
  
2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
  
3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式  份,甲乙双方各执 份。
  甲方(业主): (签章)      乙方: (签章)
  住所地址:         企业地址:
天津市家庭装饰装修施工合同模板
[律师回复] 您好,针对您的天津市家庭装饰装修施工合同模板问题解答如下, 天津市家庭装饰装修施工合同范本
甲方(业主):_________
乙方(承包方):_________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
装饰工程施工地点:_________
施工内容:_________
承包方式:_________
合同总工期____天,自____年____月___日开工至___年___月___日竣工。
合同总价款(金额大写):_________
其中:人工费____元,材料费____元。
二、双方工作
1.甲方工作
1.1 开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。
1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。
1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。
2.乙方工作
2.1 按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。
2.2 乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。
2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
三、工期
1.工期延误
1.1 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)甲方不能按约定提供开工条件。
(2)设计变更和工程量变化。
(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1.2 由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方____元。
1.3 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_____元违约金。
四、工程价款支付
开工日前三天,甲方支付总价款的_____%,计______元;
工程日期过半,甲方再支付总价款的____%,计______元;
验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部门,计_____元。
五、材料供应
1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_____日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。
2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。
六、工程变更
在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。
七、质量与验收
1.工程质量
1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据,以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按照甲方的要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2.竣工验收与保修
2.1 工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。
2.2 双方约定隐藏工程和中间验收部位:______。
2.3 双方约定的保修项目内容期限为:______。(本条
2.2和
2.3款的内容过多可另加页)
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
九、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的 ____%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。
十、合同争议解决方式
双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请_____调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第____种方式解决:
1.由_________仲裁委员会仲裁;
2.向人民。

一、其他约定_________

二、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

三、组成本合同的文件包括:
1.本合同条款及合同附表;
2.施工图纸及做法说明;
3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;
4.补充规定。

四、其他
1.本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。
2.乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。
业主(盖章):_________承包方(盖章):_________
注册地址:_________注册地址:_________
住地:_________住地:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
联系电话:_________联系电话:_________
_________年____月____日_________年____月____日
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 合同事务 > 合同违约 > 家庭装修施工合同违约后需要承担什么违约责任?
顶部