建设工程施工合同无效有哪些类型

最新修订 | 2024-09-07
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:5年
专家导读 (一)合同主体不适格;(二)违法招标、投标订立的建设工程施工合同或者建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同;(三)违法分包,非法转包建设施工合同。
建设工程施工合同无效有哪些类型

一、建设工程施工合同无效有哪些类型

(一)合同主体不适格

(二)违法招标投标订立的建设工程施工合同或者建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同

(三)违法分包,非法转包建设施工合同

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条

建设工程施工合同具有下列情形之一的,认定无效:

(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;

(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;

(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

二、建设工程施工合同管辖

根据我国《中华人民共和国民事诉讼法》的明确规范,关于各类建设工程施工合同所引发的纠纷案件,通常情况下都会由被告所在地区的当地法院或者是该合同条约达成地点的司法机关依法进行专属管辖权的行使。

然而,考虑到权利的保护和公平性,原告作为维权一方,在符合法律法规要求和程序指引时,也可以选择将诉状提交到上述任何一家特定的人民法院进行审理与裁决。但需要留意的是,如果原告无法按照批次顺序进行合理合法的立案申请处理的话,那么以优先立案的那家人民法院为主,进行后续审判工作。

《民事诉讼法》第二十二条

对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。

在以下情况中,该建筑工程施工协议将被认定为无效:(1)参与签约的各方主体不具备合法的资格和条件;(2)所签订的建筑工程施工协议系在违反相关法律法规的前提下进行招标、投标活动后达成的,或者是在必须进行招标的项目中未按照规定进行招标或中标结果无效的情况下签订的;(3)在协议中存在违法分包、非法转包等行为。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.9k字,预估阅读时间10分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3384位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设工程施工合同无效有哪些类型
一键咨询
  • 153****3763用户4分钟前提交了咨询
    130****5205用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    152****4432用户2分钟前提交了咨询
    177****8684用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    130****5764用户1分钟前提交了咨询
    160****8618用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    161****1320用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    143****8478用户2分钟前提交了咨询
  • 连云港用户2分钟前提交了咨询
    137****1382用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    141****1053用户1分钟前提交了咨询
    135****5868用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    146****5852用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    156****3752用户3分钟前提交了咨询
    141****6416用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    175****6756用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询

施工合同纠纷·推荐文章

为你推荐
镇江177****9578用户3分钟前已获取解答
南京180****7800用户4分钟前已获取解答
南通135****1647用户3分钟前已获取解答
工程建设纠纷有哪些类型?
从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。《民法典》中规定了建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同等三种类型。
10w+浏览
建设工程纠纷
建设工程施工合同的类型有哪些
1、总价合同是在合同中确定一个完成项目的总价,承包单位据此完成项目全部内容的合同。建设单位易于确定报价最低的承包商,易于进行支付计算。2、单价合同是承包商在投标时,按投标文件就分部分项工程所列出的工程量确定各分部分项工程费用的合同类型。
36浏览 2024-09-05
你好,我们是一家新成立的建筑公司,对这行还不是很了解,请问建设工程施工合同类型,具体有什么规定?
[律师回复] 基本分类<br/>以工作性质为标准<br/>1、建设工程勘察、设计合同。勘察合同,指发包人与勘察人就完成建设工程地理、地质状况的调查研究工作而达成的协议。勘察工作是一项专业性很强的工作,所以一般应当由专门的地质工程单位完成。勘察合同就是反映并调整发包人与受托地质工程单位之间关系的依据。设计合同实际上包括两个合同,初级设计合同,是为项目立项进行初步的勘察、设计,为主管部门进行项目决策而成立的合同;施工设计合同是指在项目决策确立之后,为进行具体的施工而成立的设计合同。<br/>2、建设工程施工合同,即筹建单位与施工单位就完成项目建设的建筑、安装而达成的合同。施工单位依照合同的规定完成建设安装工作,筹建单位接受建筑物及其安装的设施并支付报酬。建设工程施工合同都是在平等自愿的基础上由双方当事人协商签订的,合同成立一般不需要批准。<br/>以合同主体为标准<br/>1、国内工程合同。国内工程承包合同,是指合同双方都属于同一国的建设工程合同。<br/>2、国际工程合同。国际工程合同,是指一国的建筑工程发包人与他国的建筑工程承包人之间,为承包建筑工程项目,就双方权利义务达成一致的协议。国际工程承包合同的主体一方或双方是外国人,其标的是特定的工程项目,如道路建设,油田、矿井的开发,水利设施建设等。合同内容是双方当事人依据有关国家的法律和国际惯例并依据特定的为世界各国所承认的国际工程招标投标程序,确立的为完成本项特定工程的双方当事人之间的权利义务。这一合同又可分为工程咨询合同、建设施工合同、工程服务合同以及提供设备和安装合同。<br/>细分<br/>按承发包方式分<br/>1、勘察设计或施工总承包合同<br/>2、单位工程承包合同<br/>3、工程项目总承包合同<br/>4、bot合同(特许权协议)<br/>按承包工程计价方式分<br/>1、总价合同<br/>2、单位合同<br/>3、成本加酬金合同总价合同可分类固定总价合同和调价总价合同。单位合同分为:估计工程量单价合同,纯单价合同,单位与包干混合合同等。<br/>与建设工程有关的其他合同<br/>1、建设工程委托监理合同<br/>2、建设工程物资采购合同<br/>3、建设工程保险合同<br/>4、建设工程担保合同<br/>按工程建设阶段分<br/>1、工程勘察合同<br/>2、工程设计合同<br/>3、工程施工合同<br/>合同的无效<br/>(1)无效合同的界定①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;<br/>②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;<br/>③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,不按无效合同处理。<br/>(2)无效合同的处理①合同无效,但建设工程经竣工验收合格的,承包人可以请求参照合同约定支付工程价款。<br/>②合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的:修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人可以请求承包人承担修复费用;修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人无权请求支付工程价款。<br/>上面是建设工程施工合同类型,具体有什么规定问题的解答,希望对你有所帮助。
6浏览
建设工程施工合同类型
10w+浏览2024-10-30
建设工程施工合同纠纷种类
从广义上讲,建设工程合同包括建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同等,狭义的建设工程合同仅指建设工程施工合同。
10w+浏览
建设工程纠纷
建设工程施工合同属于什么类型
属于建设合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同,因此建设工程施工合同属于建设工程合同的一种,建设工程合同的性质从民法角度分析属于承揽合同。
26浏览 2025-02-11
建设施工合同纠纷类型
10w+浏览2024-10-08
建设工程项目类型有哪些内容?
建设工程的项目类型按照不同的划分方式有不同的类型,如果是按照建设的性质进行划分,可以划分为新建项目,扩建项目,改建项目,迁建项目,还有恢复项目等不同的建设工程项目类型。
10w+浏览
建设工程纠纷
建设工程施工合同无效有哪些类型
(一)合同主体不适格;(二)违法招标、投标订立的建设工程施工合同或者建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同;(三)违法分包,非法转包建设施工合同。
40浏览 2025-01-17
建设工程类型指的是什么
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 建设工程是指为人类生活、生产提供物质技术基础的各类建筑物和工程设施的统称。按照自然属性可分为建筑工程、土木工程和机电工程三类,涵盖房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、水利工程、市政工程、煤炭矿山工程、水运工程、海洋工程、民航工程、商业与物质工程、农业工程、林业工程、粮食工程、石油天然气工程、海洋石油工程、火电工程、水电工程、核工业工程、建材工程、冶金工程、有色金属工程、石化工程、化工工程、医药工程、机械工程、航天与航空工程、兵器与船舶工程、轻工工程、纺织工程、电子与通信工程和广播电视工程等。(二)按建设性质划分分为新建、扩建、改建、迁建、恢复。<br/>(<br/>1)新建项目:是指根据国民经济和社会发展的近远期规划,按照规定的程序立项,从无到有、“平地起家”的建设项目。现有企、事业和行政单位一般不应有新建项目。有的单位如果原有基础薄弱需要再兴建的项目,其新增加的固定资产价值超过原有全部固定资产价值(原值)3倍以上时,才可算新建项目。<br/>(<br/>2)扩建项目:是指现有企业、事业单位在原有场地内或其他地点,为扩大产品的生产能力或增加经济效益而增建的生产车间、的生产线或分厂的项目;事业和行政单位在原有业务系统的基础上扩充规模而进行的新增固定资产投资项目。<br/>(<br/>3)迁建项目:是指原有企业、事业单位,根据自身生产经营和事业发展的要求,按照国家调整生产力布局的经济发展战略的需要或出于环境保护等其他特殊要求,搬迁到异地而建设的项目。<br/>(<br/>4)恢复项目:是指原有企业、事业和行政单位,因在自然灾害或战争中使原有固定资产遭受全部或部分报废,需要进行投资重建来恢复生产能力和业务工作条件、生活福利设施等的建设项目。这类项目,不论是按原有规模恢复建设,还是在恢复过程中同时进行扩建,都属于恢复项目。但对尚未建成投产或交付使用的项目,受到破坏后,若仍按原设计重建的,原建设性质不变;如果按新设计重建,则根据新设计内容来确定其性质。基本建设项目按其性质分为上述四类,一个基本建设项目只能有一种性质,在项目按总体设计全部建成以前,其建设性质是始终不变的。更新改造项目包括挖潜工程、节能工程、安全工程、环境保护工程等。
420浏览
建设施工合同3个类型
10w+浏览2024-11-08
建设工程施工合同纠纷种类有哪些?
建设工程施工合同纠纷种类:(1)建设工程勘察合同纠纷;(2)建设工程设计合同纠纷;(3)建设工程施工合同纠纷;(4)建设工程价款优先受偿权纠纷;(5)建设工程分包合同纠纷等。
10w+浏览
合同事务
建设工程施工合同的类型
10w+浏览2024-11-16
电缆不合格建设工程施工合同纠纷属于什么类型的纠纷?
电缆不合格建设工程施工合同纠纷的类型属于典型的民事纠纷。如果施工的双方因为电缆不合格建设工程施工的合同等问题产生纠纷且无法协商解决的,向法院起诉的需要按照民事纠纷的类型进行审理。
10w+浏览
工伤赔偿
建设工程款纠纷有哪些类型
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 工程款纠纷有哪些类型?发包方拖欠工程款,竣工结算报告争议,建筑工程材料品质,质保金,合同瑕疵,包含工期延误等引起工程款纠纷。 工程款纠纷主要有以下类型: 1、发包方拖欠工程款违约纠纷 这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。 2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷 这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。 3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷 这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。 4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷 这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。 5、质保金纠纷 该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。 6、合同瑕疵引发的工程款纠纷 合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。 7、包含工期延误的工程款纠纷 这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。
481浏览
建设工程施工合同有哪些类型
10w+浏览2023-08-31
律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 施工合同纠纷 > 建设工程施工合同无效有哪些类型
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

盐城135****2722用户1分钟前已提交咨询
泰州135****2363用户1分钟前已获取解答
宿迁152****3915用户3分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换