签订合同后,一般多少天开始施工

最新修订 | 2024-06-09
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:4年
专家导读 1、未支付价款或报酬的,对方可要求其支付价款或者报酬。2、迟延支付价款或报酬的,应当支付该价款或者报酬的逾期利息。3、不履行非金钱债务或者履行不符合约定的,对方可以要求履行,但有下列情况之一的除外:法律上或者事实上不能履行:债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高。债权人在合理期限内未要求履行。
{ArticleTitle}

很多时候,合同履行方不知道该从什么时间开始履行合同的义务。 其实这个并不是一件很难的事情。开始施工就是指履行合同约定的义务,那么签订合同后,一般多少天开始施工呢?

一、签订合同后,一般多少天开始施工

开始施工就是合同中约定的履行合同,合同履行期限是指债务人履行合同义务债权人接受履行行为的时间。作为合同的主要条款,合同的履行期限一般应当在合同中予以约定,当事人应当在该履行期限内履行债务。如果当事人不在该履行期限内履行,则可能构成迟延履行而应当承担违约责任

履行期限不明确的,根据《民法典》第510条的规定,双方当事人可以另行协议补充,如果协议补充不成的,应当根据合同的有关条款和交易习惯来确定。如果还无法确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。这也是合同履行原则中诚实信用原则的体现。

不按履行期限履行,有两种情形:迟延履行和提前履行。在履行期限届满后履行合同为迟延履行,当事人应当承担迟延履行责任,此为违约责任的一种形态;在履行期限届满之前所为之履行为提前履行,提前履行不一定构成不适当履行。

《民法典》第五百一十条:“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。”

二、合同的有效期是什么

我国《民法典》中有关合同无效的规定主要有法定无效、被撤销以及自然终止三种,其中有效期届满的无效属于合同自然终止一类。按“合同有效期”的文意上理解,即过了有效期,就意味着其没有了任何效力,当然,《民法典》特别规定的除外,如《民法典》第五百六十七条:“合同的权利义务关系终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。”

也就是说,在满足合同约定的有效期的前提下,合同本应失效,但实际上仍然有发挥其效力的需要存在,如合同中结算、清理条款的效力、诸如保密条款等后续义务的效力、以及事后当事人根据合同内容提起诉讼或申请仲裁的效力等,这些实际上与合同有效期的含义形成了一定的冲突。

签订合同后,一般多少天开始施工呢?这个就得根据合同双方当事人的约定来看了。若是合同中约定从事后开始施工的就得按照这个时间施工,若是未进行约定的话,那么只要不超过合同履行期限就是可以的。至于从什么死后开始就看自己的想法了。 更多相关知识您可以咨询律图律师

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.1k字,预估阅读时间11分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6476位律师在线平均3分钟响应99%好评
签订合同后,一般多少天开始施工
一键咨询
  • 178****2451用户1分钟前提交了咨询
    137****1433用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    153****6636用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    178****4866用户3分钟前提交了咨询
    133****8117用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    137****5237用户3分钟前提交了咨询
    160****8733用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
  • 150****0811用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    140****5214用户2分钟前提交了咨询
    136****1537用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    157****8158用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    174****4853用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    158****0876用户1分钟前提交了咨询
    150****3088用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    138****3261用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询

大家也在问

为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
醉驾一般多少天开始拘留5天
危险驾驶罪可不是5天拘留这么简单,而是《刑法》第133条规定的犯罪行为,要被判处拘役并处罚金。首先,交警会把醉驾者约束至酒醒,吊销驾照,还要追究刑事责任,并且5年内不能再开车。拘役的期限是1个月到6个月,比5天拘留严厉多了。
10w+浏览
交通事故
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
欠条诉讼期一般几天开始
从这时候开始算的。所以说嘛,如果当时打欠条给你的那个人没有按时还你的债,那你就得勤快点,发现他不还你钱那天起,赶紧去法院告他,别拖过这三年时间。要是过了这三年,法院可能就不管你这事了,除非你有特别的理由,比如你能证明你真的很需要这个权利,法院才会考虑帮你把时效期再延长一下。
10w+浏览
债权债务
村委会未与工程承包商签订施工合同,就开始先施工了。承包合同为后补。违反了哪些法律
[律师回复]
1.不利的自然条件与人为障碍引起的索赔这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的,增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用
2.工期延长和延误索赔它包括工期索赔和费用索赔两方面,应分别编制,因为这两方面索赔不一定同时成立凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延,不仅应给承包商适当地延长工期,还应给予相应的费用补偿
3.加速施工的索赔有时业主或工程师会发布加速施工指令(其原因应非承包商的任何责任和原因引起),会导致施工成本增加,引起索赔,此按DC合同条款规定,可采取奖励方法解决施工的费用补偿,激励承包商克服困难,提前(或按时)完工
4.因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔
5.业主不正当地终止工程而引起索赔
6.业主风险和特殊风险引起索赔
7.物价上涨引起索赔
8.拖欠支付工程款引起索赔
9.法规、货币及汇率变化引起的索赔如在投标截止日期前的28天以后,由于业主国家或地方的任何法规、法令、政令、规章发生变化,或工程施工所在国政府(或其受权机构)对支付合同的一种或几种货币实行限制或货币汇兑限制,造成承包商损失的,业主应给予补偿
10.因合同条文模糊不清、错误引起索赔
快速解决“工伤赔偿”问题
当前6476位律师在线
立即咨询
问题紧急?在线问律师 >
6476 位律师在线,高效解决问题
刑事拘留一般哪天开始执行
刑事拘留通常自公安机关下达拘留通知书之日起执行。法律规定,公安部门须在拘留后24小时内进行审讯。若存在法定情形,涉案人员将被移送至拘留所。公安机关将严格按照法规程序,确保拘留执行的合法性和公正性。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
醉驾一般多少天开始拘留人
醉酒驾车可不行,这是违法的事!警察可不会手软,立马会采取强制措施,拘留少不了。为了道路安全和公众利益,大家可别酒后开车啊!让我们一起努力,创造安全和谐的交通环境!
10w+浏览
交通事故
问题紧急?在线问律师 >
6476 位律师在线,高效解决问题
一般刑事拘留多少天开始批捕
在司法实践中,公安机关对于需要逮捕的拘留人员,必须在拘留期满前的三天内向检察院提请审查批准。然而,在一些特殊情况下,如流窜、多次或结伙作案的重大嫌疑人,审查批准时间可以延长至三十天。这样的规定既保证了程序的灵活性,又有助于有效应对重大犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
我的一位亲戚是建筑工人,大家都知道在施工过程中有可能会发生一些事故,因此通常双方会签订施工合同,以免到时候出现一些不必要的纠葛。但我这位亲戚也不太懂签合同要注意些生么,所以我帮忙问一下签订施工合同应注意哪些事项呢?
[律师回复]
一、审查发包人与承包人履约情况
1、对发包方主要应了解两方面内容:
①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。
②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、对承包方主要了解的内容有:
①资质情况;②施工能力;
③社会信誉;
④财务情况
承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。
二、履约管理之工期
(一)工期和施工进度
1、实际开工日期的认定
①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;
②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;
③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。
2、竣工日期的认定
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:
①双方确认的日期为竣工日期;
②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);
③承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
④未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
(二)几种影响工期的因素
1、施工许可证:
①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;
②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。
3、设计变更
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
4、图纸延误
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
5、增加工程量
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
6、质量鉴定
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
①鉴定合格,顺延工期;
②鉴定不合格,视情况而定。
7、建设单位的其他原因
如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。
①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
9、发生不可抗力事件
无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 合同事务 > 合同订立 > 签订合同后,一般多少天开始施工
顶部