水电安装工程承包合同怎么写？

[律师回复] 如果公司破产的话，你只能作为债权人申报债权，等破产方案。

[律师回复] 甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1．装修施工地点：_____________________________________________
2．工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3．本项工程预计费用元人民币。
第二条 材料供应的约定
1．甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2．甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3．乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1．本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 db-35/98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3．工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1．严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施
工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2．未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

1. 工程款付款方式：
布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2. 乙方承包内容：
1）．水电开槽、布线、穿线、埋槽
2）．所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3）．水电施工的穿墙、打孔、切割
4）．开关面板安装
5）．小五金、马桶、的安装
6）．后期灯具的安装

3．工程结算方式：
按实结算：
总价结算：20元/平米（套内面积）
第六条违约责任：
1．甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。
2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除：
1．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 ％支付违约金，并办理终止合同手续。
2．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条．其它约定：
1．双方同意由第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）进行协商工作。
在未经第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。
2．经过第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
4．甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5．保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
（一） 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
（二）本合同签订后工程不得转包。
（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。以上便是水电安装工程劳务分包协议的相关内容

[律师回复] 机电工程施工总承包与建筑机电安装工程总承包二者办理条件和承担业务范围各不相同，是一种包含关系（总包包含且大于专包）。以同等级（）资质为例，总包资质要求企业净资产800万以上，专包资质净资产只需达到400万。办理机电工程施工总包资质所需的各类注册人员和技术人员几乎是机电安装工程专包资质的两倍。从承担业务范围看，总包可承担单项合同额1500万元以下的各类机电工程的施工，而专包只能承担单项合同额1000万元

[律师回复] 起诉挂靠公司

[律师回复] 关于水电安装工程劳务承包合同这个问题回答如下
发包人：(以下称甲方)
承包人：(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一 工程概况
1.工程名称：望城才子城。
2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
3.建筑面积:(地开工面积约总建筑面积的23402
1.42平方米。
住宅建筑面积17628
7.16平方米
住宅商业建筑面积2037
2.91平方米
地下室面积2733
6.3平方米
二 承包方式及承包内容
1.承包方式：实行包工，包水电安装。
2.承包内容：
强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三 施工工期
总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。
四 承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五 工程质量
1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。
4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六 工程付款方式
1.工程造价计算方法：
依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日 元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七 结算及付款方式
1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。
2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
八 双方职责
1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
1
1.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
1
2.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
1
3.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
1
4.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十 工伤事故责任分担
1.3000元以内安全事故，由乙方承担。
2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。
十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二 争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
水电安装工程劳务承包合同范文篇三
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
一： 工程名称：克拉中心
二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁
三、工程承包范围
工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;
(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;
(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;
(5)防雷接地安装;
(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
四、工期要求
乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格 等级。
六、工程承包方式：
本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。
七、合同价款
本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
(一)甲方工程款支付：
1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。
2、工程进度款支付节点：
2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。
2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。
3、工程结算款支付：
经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)
4、保修金支付：
剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十
一、双方职责
1甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人：
十
二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。
(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十
三、安全文明施工
1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十
四、其它管理制度
1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十
五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
身份证号码： 身份证号码：
联系电话： 联系电话：

[律师回复] 对于工程水电安装承包合同范本在哪里可以找到的问题，如果想要找到符合你实际情况的合同范本可以去律师事务所寻找。

[律师回复] 您好，要向法院起诉，首先需要提交起诉状，如果不知道怎么写，可以向专业的律师咨询，或者委托律师代写。国晖律师事务所是一家综合性的律所，在全国各地共16家分所，聚集了422位执业律师，可以提供全面的法律服务。如果您有需要，可以与我们联系。

[律师回复] 到法院起诉，有需要可以电话联系我

[律师回复] 可以委托律师依法申请劳动仲裁。

[律师回复] 发（总）包单位 （甲方）
承（分）包单位 （乙方）
根据 工程需要，按公司审批的工程分包计划发包方（以下简称甲方）将工程的 安装 分部 水、电安装 分项工程，分包给承（分）包方（以下简称乙方），为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。
一、工程概况：
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3建筑面积
二、承包内容：
2.1 给排水套管、电线管、消防报警系统、安防、智能化等预埋；给排水、桥架、电线、电缆、防雷接地、配电箱、灯具安装；
2.2设计施工图及相关技术资料上 水电安装 分部分项的全部内容。
三、工程造价及承包方式：
3.1本合同总造价暂定为人民币 元（大写人民币壹佰捌拾陆万 元）（合同造价含
6.11%的建安劳保费）。
3.2乙方采用 专业分包 方式承包。
3.3设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。
四、工期：
4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协商确定为 746 个日历天， 2014 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 15 日止。
4.2乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工，当工程情况发生变化时，甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划，进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施，甲方应提供适宜的作业面。
4.3如遇①设计变更；
②业主未按合同拨付工程款；
③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的，甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续（属乙方施工部分的，乙方应提供相关的资料，甲方协助乙方办理，如未取得业主、监理签认工期，乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行）。
4.4非上述原因，乙方不能按合同工期竣工，由乙方承担违约责任，除应按总施工合同中相应条款的处罚以外，甲方可按分包工程总价每天 罚款1000元 对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。
五、质量：
5.1按总合同的质量要求经甲、乙双方协商，乙方所承担的工程质量等级按照国家或企业的质量检验评定标准，评定达到 合格 标准等级。若达不到质量等级甲方对乙方的处罚金为 20000 元，从工程款中扣除。
六、施工现场主要负责人名单：
甲方： 项目经理： 资质等级： 联系电话：
乙方：项目经理： 资质等级： 联系电话：
技术负责人： 职称： 联系电话：
质检员： 岗位证号：
安全员： 岗位证号：
材料员： 岗位证号：
施工员： 岗位证号：
预算员： 岗位证号：
七、甲、乙双方责任：
7.1甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。
7.2经协商乙方进场后，甲方应有偿向乙方提供办公场所、职工住房及相应的临时设施。水、电费及其他费用的收取，双方协商解决。
7.3甲方应在乙方进场前进行有关技术、工期进度、质量、安全、文明施工的交底、说明资料报送时间的要求以及罚款的依据和相关的现场管理规定，并提供施工作业条件。
7.4甲方对乙方所承包工程的质量有权进行检查，若达不到要求时可责令其返工，乙方接到整改通知书时，应无条件执行，对所造成的经济损失由乙方负责。工程完工后甲方应及时对质量进行检评，但最终的等级评定应以业主、监理、质监等部门验收评定为准。
7.5甲方有权对乙方的违章作业提出整改意见直至下令停工整改。
7.6乙方应向甲方交纳 2 %的总包协调费。
7.7乙方在进场前向甲方提供项目班子的机构名单、办公场所、职工住房及相应的临时设施需用计划，并做好开工前的生产准备。
7.8乙方应根据分包工程的规模、技术、质量、工期等要求在分包工程开工前编制分包工程施工组织设计或专项施工方案，报甲方审批，并按审批后的施工组织设计或专项施工方案组织施工。乙方应履行分包职责，做好各要素的质量记录，工程完工后的一周内将有关完整竣工的资料一并提交甲方。
7.9乙方所采购的材料及半成品必须符合设计和现行规范标准的要求并承担质量责任，所有的工程材料必须有出厂合格证及质保书，并按规定进行现场取样，送有资质的检测单位检验，合格后方可用到工程上，并将检验结果报甲方备案，一切检验费用由乙方负责。甲方有权对乙方进入现场材料进行抽检，抽出不合格的材料，除清除出现场外，要按甲方规定对乙方进行处罚。未经检验合格或不合格的材料用到工程上，甲方有权要求乙方返工，由此造成的损失由乙方负责。
7.10乙方进场施工人员必须身体健康，且无高血压等不能从事建筑疾病，从事特种作业人员必须持特种作业上岗证。乙方进场后应严格按照甲方有关安全生产、文明施工的规定及相关安全生产制度进行施工，服从甲方职能部门的管理。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育严格遵守甲方现场的各种规章制度，做到工完场清，随做随清，按甲方指定的地点堆放材料，做好施工区及宿舍区域的安全、文明施工工作。
7.11乙方在施工中应严格遵守国家安全生产法律、法规、法令、规程、标准及强制性条文规定，完善安全措施，确保安全施工。如因乙方原因或违反安全操作规程，所造成的安全事故乙方承担事故全部经济损失及政府部门相应处罚。
7.12对产品的保护，甲、乙双方都具有同等的义务和责任，在施工中甲、乙双方必须严格执行公司对产品保护的有关规定，凡造成对方产品破坏的应按损坏产品价值2倍予以赔偿。
7.13乙方必须按当地有关部门规定将应交纳的各种保险以及农民工意外伤害险，费用由乙方自行承担。
7.14乙方应按时结算支付劳务费并及时发放到劳务人员手上，不得拖欠，如拖欠劳务费引起纠纷一切责任由乙方负责。
7.15乙方必须按照甲方有关财务管理规定和国家税收政策，向甲方及时提供合法的财务核算资料。
7.16乙方在任何时候不得以甲方名义向材料供应商出具欠款说明，因此而产生的后果由乙方承担，并应赔偿甲方一切损失。
八、付款方式与结算：
8.1本合同签订生效后，乙方将编制的施工组织设计或专项施工方案、预算交甲方 15 日内审定认可后，作为支付款项的依据。乙方不得将工程价款挪做它用。如乙方委托甲方代付的材料、人工费用，应向甲方出具委托书、合同等相关证明。
8.2工程开工前 10 日内甲方预付不少于分包工程总价的 5 %备料款（按建设单位的拨付比例）。如工程施工总承包合同无预付款的按总合同执行。
8.3乙方必须遵守施工总承包合同及有关协议中关于工程款支付的约定。乙方在每月23日向甲方报送实完工作量报表，甲方收到乙方的进度报表后，应在一周内核实确认后签字，并报业主、监理审核，以业主或监理审定为准，业主支付工程款到甲方帐户后3日内，扣除甲方管理费及代扣代交的税费后根据现场施工进度和用款计划支付给乙方，（如业主未按合同约定付款不属甲方责任），进度款支付达到分包工程总价的50%时，逐步按比例开始扣回备料款。
8.4工程款支付达总价的 90 %时不再付款，待工程竣工结算办理完毕，根据业主支付尾款比例按结算总价 3 %扣除工程保修金后，再行支付。
8.5施工中由于各种原因，突破原预算费用时，由乙方及时向甲方提供有关资料（如补充预算、重大设计变更签证等），并协助甲方及时取得业主的认可，作为增拨工程款的依据。
8.6工程结算办法按甲方与业主签订合同的有关条款和现行的有关定额及规定执行，预、结算造价以甲方与业主认定的有资质的中介机构最后审定数为准。乙方在工程完工后，应整理好有关质量技术资料交甲方备案并配合甲方做好交工的完善手续。
8.7乙方应在工程完工验收合格后 5 日内提出结算，报送甲方，由甲方统一在工程竣工后提交业主审定确认。未在规定时间内提交结算视同放弃结算权利，甲方有权自行与业主办理结算，其结果乙方必须认可。
8.8施工过程中按国家税收法规和有关规定应交纳的所有税费，由甲方从分包工程款中代扣代交，并列入乙方施工成本。
8.9乙方所拖欠的人工、材料等费用应及时支付，如因此而发生的诉讼，法院查封甲方帐户的，损失由乙方承担，且甲方有权依照法院判决书应付的款项在乙方的工程款中扣除代为支付。
九、争议：
合同在履约期间，双方发生争议时，在不影响工程正常施工的前提下，双方可采取协商解决或由有关部门进行调解。经过协商调解不成时可向工程所在地法院起诉。
十、保修期：
10.1保修期的计算应从工程交付业主之日起计算。
10.2具体保修内容及要求按工程总承包合同的工程保修条款执行。
10.3在合同规定保修期内出现质量问题或甲方接到业主投诉，乙方接到通知后必须在48小时内进行维修处理，如乙方不按规定时间进场处理，甲方有权另行安排人员维修，费用从乙方的保修金内按双倍扣除，并不能免除乙方保修责任。
十
一、合同附件：
专业工程分包施工安全管理责任书
十
二、其他条款：
1
2.1如在约定时间内乙方未进场施工，则合同自动解除，不追究双方责任。
1
2.2凡属甲、乙双方在以上合同条款中未尽事宜可在此条款中协商制定。
十
三、合同的签订：
1
3.1本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
1
3.2本合同一式 6 份，甲方执5份，乙方执1份，自双方签字盖章之日起生效，工程款结付清后自动失效。
发（总）包方（盖章）
承（分）包方（盖章）
单位名称（章）：
单位名称（章）：
单位地址：
单位地址：
法定代理人：
法定代理人：
委托代理人：
委托代理人：
开户银行：
开户银行：
帐 号：
帐 号：
联 系 人：
联 系 人：
电 话：
电 话：
税 号：
税 号：

[律师回复] 包料直接跟项目部项目经理谈价，有合同范本。包工也是一样。
水电项目工期长，先进场后出场，利润算的死。风险则跟工期有关。还有就是建筑不景气，很多拖欠工程款的项目。直接拖死你，材料你垫不起，工资你发不起。这就是风险 以上就是你咨询的水电暖安装工程承包风险有哪些回答

[律师回复] 关于水电安装工程承包合同条例，乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

[律师回复] 合同是怎么约定的呢，有没有约定付款模式，违约责任呢

[律师回复] 对于电气工程安装合同，可以参照下面这样写：
设单位：(简称甲方)
地址：
施工单位：(简称乙方)
地址：
兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，
电气安装施工合同。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点
第二条：工程内容
第三条：承包方式
第四条：工程价款及调整
1.工程价款
2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减;
(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;
(3)工程造价管理部门公布的价格调整;
(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;
(5)合同条款以外得其他增减或调整;
第五条：付款方式
第六条：合同工期
1.双方商定总工期为天。
开工日期：年 月 日
竣工日期：年月日
2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
(1) 甲方不能按合同约定提供开工条件，
(2) 工程量变化和设计变更;
(3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停
(4) 工程款未按时支付;
(5) 不可抗力(如地震台风火灾等)
3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：
第八条：材料设备：
提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;
(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;
(3)按时支付工程款项;
(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;
(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;
(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;
(8)组织工程竣工验收工作，
合同范本《电气安装施工合同》
2.乙方：
(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;
(2)做好施工安全防范措施，确保施工安全;
(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;
(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办-理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;
(5)参加工程竣工验收工作。
第十条：保修
保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。
第十一条：工程停建或缓建：
1.因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
2.工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
第十二条：其它
1.如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办-理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十三条：合同生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

[律师回复] 工程协议书
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
签定地:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并 严格履行。
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:承包形式:水电安装清包工人工费 。
第四条:工程内容:甲方与建设单位签订的工程承包合同中所的水电安装施工内容,不包括 二次生活供水、消防供水、屋面水箱体系及建筑物以外 1.5 的给排水管线安装。
第五条:工程价格:按建筑面积 32元 /2(单价为每平方米叁拾贰元整) 。注:
①建 筑面积最终实际施工的面积为准;
②工程发生变更按实际发生的人工工资随进度款结算。 第六条:工程数量:以甲方提供的施工图,水电安装清包工,一次包死。 第七条:工程工期:自 年 月 日开工, 至 年 月 日交工。 (若实际操作中具体开工时间与本承包合同有出入,则需签订本合同的双方另行补签工期签 证;过程中因甲方造成工期拖延,甲方现场经理及时出具工期顺延签证并报项目经理审批生 效;最终交工时间须由甲乙双方签订本合同的主体共同签字确认) 。
第八条:工程质量:
1、质量等级 ;
2、 验收标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 及水电工程验收标准。
3、乙方承包的分部(项)工程,若存在重大质量问题,甲方有权依据《中华人民共和国 建筑法》之规定,追究乙方责任。
第九条:甲方责任和义务;
1、甲方负责协调业主、监理及其他与工作有关的第三方关系;
2、 甲方负责提供塔吊、施工电梯、施工用电的施工条件;
3、甲方必须按本协议付款数量及时间支付人工工资;
4、甲方负责提供本工程项目管理人员的名单及联系电话。
第十条:乙方责任和义务
1、 乙方必须负责提供施工人员的防护用品:安全帽、 安全带等; 操作人员必须正确使用。
2、乙方安排人员的数量和技能必须与合同约定的工期和质量要求相适应;
3、乙方必须遵守甲方进度、质量、安全、文明施工、现场管理等方面的规章制度,服从 甲方现场管理人员的管理和指挥;
4、在施工过程中,乙方必须配备技术过硬的管理人员;
5、 乙方必须提供所有劳务人员花名册(包括姓名、出生年月、身份证号码或身份证明材 料等) 。
第十一条:付款时间方式:
1、甲方每月按乙方实际完成工程量所发生的人工费的 支付乙方进度款;
2、线管敷设完毕,付至实际完成工程量所发生的人工费的 ,穿线及面板、灯具安装 完毕,付至实际完成工程量所发生的人工费的 90%,按每栋一个单体结算。
3、工程竣工验收后
第十二条:违约责任
1、因甲方或业主责任发生的工期拖延,甲方必须同步给予工期顺延签证(此签证必须由 现场经理确认) ;
2、甲方未按第十一条规定按时按量支付进度款的,按同期银行贷款利率赔付给乙方,并 且最大拖延时间不允许超过 3个月;
3、因乙方责任,出现质量事故造成返工的,其返工所发生的人工费、材料费、机械费由 乙方承担;
4、 乙方管理人员必须参加甲方组织的有关会议, 对无故迟到者或无故不参加者甲方有权 进行处罚;
第十三条:职业安全健康与环境管理
按照国家现行的安全职业健康与环境管理规章施工,遵守公司职业安全健康与环境管理 体系的具体规定,贯彻体系保障健康安全的方针,依法保护环境。
第十四条:安全生产
1、乙方必须贯彻执行国家及行业的安全生产法律、法规及规范和标准;
2、必须遵守甲方安全生产规章制度,严格遵守操作规程,不得违章操作、违章指挥、野 蛮施工;
3、乙方人员出现的安全事故,医药费用在 元以内的,由乙方承担全部责任损 失和费用;医药费用 5000.00元以上的,由甲乙双方协商按照责任大小,各自承担 责任损失和费用;
4、乙方必须严格按要求施工,杜绝亡人事故,否则相应责任自负。
第十五条:文明施工
1、乙方所有进场人员必须遵守甲方文明施工的规章制度;
2、乙方施工所有的机械设备和各种物资必须按现场布置平面图的位置堆放整齐;
3、不得打架斗殴,无论双方原因,发生一次罚 元;
4、确保成品保护,凡造成上道工序成品破坏的,承担其损失和费用;
第十六条:协议的终止
1、双方均不得无故终止协议,乙方承包的工程项目,不得再进行分包,否则由此造成的 损失由乙方承担;
2、 若乙方无力履行协议规定的工期和质量要求, 甲方有权勒令乙方停工整顿或要求其增 加(调整)劳动力;若乙方仍达不到要求,甲方有权终止协议;所造成的损失由乙方赔偿;
3、若甲方不能按协议约定支付工程款,经协商达不成一致意见,乙方有权在书面通知甲 方后 10日内终止协议;
4、任何一方如因其他原因终止协议,须提前
得单方面终止协议,否则所造成的损失由过错方承担。
第十七条:发生合同纠纷的解决方式:
在合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商解决,协商不成由涡阳县人民法院仲裁。 第十八条:相关条款(根据工程实际情况取舍)
1、 乙方所有人员必须遵守甲方相关施工现场、 生活区的管理规定, 否则按相关规定处罚;
2、甲方有权要求乙方每月提供劳务人员工资表和监督发放其工资。
3、乙方进场施工人员必须配合甲方作好“三级”安全教育活动。
4、未尽事宜由双方协商解决。
发包方(签盖章) 承包方(签盖章)
日 期:日 期:

[律师回复] 发包人：(以下称甲方)
承包人：(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一 工程概况
1.工程名称：望城才子城。
2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
3.建筑面积:(地开工面积约总建筑面积的23402
1.42平方米。
住宅建筑面积17628
7.16平方米
住宅商业建筑面积2037
2.91平方米
地下室面积2733
6.3平方米
二 承包方式及承包内容
1.承包方式：实行包工，包水电安装。
2.承包内容：
强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三 施工工期
总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。
四 承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五 工程质量
1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。
4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六 工程付款方式
1.工程造价计算方法：
依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日 元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七 结算及付款方式
1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。
2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
八 双方职责
1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
1
1.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
1
2.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
1
3.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
1
4.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十 工伤事故责任分担
1.3000元以内安全事故，由乙方承担。
2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。
十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二 争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日

[律师回复] 甲方:_________代表(以下简称甲方)
　　乙方:_________代表(以下简称乙方)
　　依据lt;中华人民共和国合同法gt;、lt;中华人民共和国建筑法gt;及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就康田。南川18号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
　　
一、工程名称:________
　　
二、工程地点:______
　　
三、工程承包范围
　　工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
　　
(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;
　　
(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;
　　
(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
　　
(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;
　　
(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;
　　
(6)防雷接地安装;
　　
(7)消防所有管网预埋及设备安装;
　　
(8)弱电预埋及设备安装;
　　
四、工期要求
　　乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
　　
五、质量标准
　　工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的lt;建筑安装工程施工及验收规范gt;和lt;建筑安装工程质量评定标准gt;，本工作必须达到质量评定合格等级。
　　
六、工程承包方式:
　　包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。
　　
七、合同价款
　　本合同价款为人民币:2
3、00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
　　
八、付款和结算方式
　　
7、1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;
　　
7、2当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;
　　
7、3当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%;
　　
7、4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%
　　
7、5总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。
　　
九、设计变更
　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
　　
十、材料设备供应
　　1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。
　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
　　十
一、双方职责
　　1甲方职责
　　
(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
　　
(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
　　
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
　　
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
　　
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
　　
2、乙方责任
　　
(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。
　　
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
　　
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
　　
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
　　
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
　　
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
　　
(7)乙方食宿自理。
　　
(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
　　
(9)乙方现场负责人:
　　十
二、违约责任
　　
1、甲方违约责任
　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
　　
2、乙方违约责任
　　
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
　　
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
　　
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
　　
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。
　　
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
　　
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
　　
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元/次向乙方收取违约金。
　　
(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
　　十
三、安全文明施工
　　
1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。
　　
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
　　
3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
　　
4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
　　
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
　　十
四、其它管理制度
　　
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
　　
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
　　十
五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
　　
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
　　
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
　　甲方:____________乙方:____________
　　身份证号码:____________身份证号码:____________
　　联系电话:____________联系电话:____________
　　日期:______年______月______日日期:______年______月______日

[律师回复] 发包人全称：(以下简称：甲方) 　　承包人全称：(以下简称：乙方) 　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 　　
一、工程概况： 　　工程名称：(以下简称：本工程);工程地点： 　　施工现场条件：以现场实际情况为准; 　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的电安装工程包含的全部内容。 　　
二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 　　
1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 　　
2、承包范围：室内所有一切强电预留预埋与安装工作。 　　
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常安全巡查。具体如下： 　　从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽)安装结束;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。 　　
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。 　　三甲方工作 　　2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。 　　2.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 　　2.3指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 　　2.4协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 　　四乙方工作 　　3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。 　　3.2开工前天提供施工方案和进度计划，以后按月、周提供月、周进度计划。 　　3.3指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 　　3.4严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关，参加竣工验收，编制工程结算。 　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 　　3.6施工垃圾集中到甲方指定地点。 　　3.7已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品的保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复;或由乙方修复，由甲方承担追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。 　　3.8乙方必须遵守甲方《装饰施工现场安全管理条例》。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 总承包方(甲方)：______________________
分包方(乙方)：________________________
双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____________工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。
第一条　工程名称
_____________________________________________________________。(指分包部分之工程名称)
第二条　工程地点
_____________________________________________________________。
第三条　工程范围
_____________________________________________________________。(可用列附表办法)
第四条　质量标准
_____________________________________________________________。
(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)
第五条　承包方式
_____________________________________________________________。
(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)
第六条　工程总价
本工程包价计人民币____________元整。
第七条　工程包价
本工程包价计人民币____________元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。
第八条　付款办法
_______________________________________________________________。
第九条　工程期限
按本合同
第三条规定的工程范围自________年_________月_________日开工至________年_________月_________日止全部完工。
第十条　中间交工
本工程项目范围内的_________工程，自_________年_______月______日开工于_________年______月__________日开工于________年______月_________日完成交工。
第十一条　双方联系制度及协作办法
_______________________________________________________________。
第十二条　关于工程保密办法
_______________________________________________________________。
第十三条　违约责任
_______________________________________________________________。
第十四条　特殊条款
_______________________________________________________________。
第十五条　合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条　合同份数
本合同正式本二份，双方各执一份，副本_____________份，总承包方收执_________份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_________份。
总承包方(盖章)：________________
分包方(盖章)：__________________
负责人(签字)：__________________
地址：____________________________
电话：____________________________
_________年_________月__________日

[律师回复] 您好！你问的水电安装承包劳务合同如下
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公开和诚信的原则，经双方充分协商，就 工程水电工劳务承包一事达成如下协议：
一、发包方式
甲方将 相关工程水电安装劳务一事，以包工的形式发包给乙方承包。
二、发包单价及工作内容
甲方将本工程的水电安装劳务一事以 元/2的单价发包给乙方，工作内容包括图纸上属水电安装范畴的有关事项（给水到户、电到户、客厅负责预埋管子）及本工程工地上相关的临时水电安装。
三、乙方责任
1、乙方必须具备水电安装的相关资质及各种水电安装的工具。
2、要保证工程的工程质量及符合安全生产相关法律、法规的要求，按时完成本工程的所有水电安装业务及临时水电安装，做到按时上下班，随叫随到，需加班的一定加班，做到工地不停工，人不离电，每天必须至少有一位水电工的工地上班。
3、乙方上班不但要注意自身安全，而且要保证本工程现场的用电安全。
1/2页
四、甲方责任
甲方负责本工程的相关水电安装的所有材料。做到供货及时，质量保证，不误水电安装工的时间。
五、乙方交押金 元，在 层完工后无息退还押金。
六、付款方式
基础正负零完工付 ，
一层完工付 。
二层完工付 。
三层完工付 。
四层完工付 。
五层完工付。
六层完工付 。
七层完工付 。
八层完工付 。
甲方要求乙方做点工，按每工日200元计算。
七、未尽事宜，双方另外协商。
七、本合同一式二份，签字生效。
甲方： 乙方：
年 月 日