代理建工纠纷,为企业减损千万元的律师之路

最新修订 | 2026-02-13
浏览10w+
鲁世超律师
鲁世超律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:585人
专家导读 在当下建设工程领域纠纷频发的社会现状下,律师的专业能力至关重要。鲁世超律师自2022年执业以来,承办案件超100件,尤其在建设工程、房产等领域经验丰富。他曾代理一起建工纠纷,通过河南省高院两次再审,为委托人减损上千万元,有效维护了当事人合法权益,展现出专业实力。
代理建工纠纷,为企业减损千万元的律师之路

一、执业概况:多领域积累丰富经验

鲁世超律师于2022年开始在河南达兴律师事务所执业,执业证号为1410xxxxxxxxx7858,服务地区为洛阳,联系地址在洛阳市洛龙区正大国际西区CPL-1201室(市民之家南)。从执业至今,他累计承办案件已逾100件,深耕建设工程领域,成功办理相关案件70余件,其中房产案件占比约50%。同时,在合同纠纷债权债务等细分类型以及人身损害领域(主要是交通事故,占比约5%)也有丰富实践经验,熟悉保险纠纷等关联案件处理

二、建工纠纷:案件基本情况与诉求

本案是一起建设工程合同纠纷,实际施工人李XX主张被告支付工程款保证金及停工损失。一审判决部分支持其诉求,XX公司、XX公司等不服上诉,二审维持部分判项并调整工程款数额。XX公司、XX公司仍不服,向河南省高级人民法申请再审并获提审。再审申请人主要诉求包括复工后的工程款应据实结算,已支付的钢材款、商砼款等应从欠付工程款中扣除,认为承担80万元停工损失缺乏依据。

三、再审审理:法院认定与判决结果

再审法院对争议焦点逐一审理。对于复工后工程款,因无其他明确约定且申请人未申请鉴定,维持原审按《情况说明》估算价款(1230万元)的认定;对于材料款扣减,钢材、商砼、木方款(共3,475,563.52元)因证据能形成完整链条予以采信,除锈款(4万元)有施工人员签字凭证且当事人无异议予以扣除,车辆转让款申请人放弃再审申请理由;对于停工损失,认为原审酌定数额已充分考量申请人利益,处理并无不当。再审判决撤销二审部分判项,维持部分判项,改判XX公司、XX公司支付工程款及相应利息,驳回李XX其他诉求。

四、律师工作:减损千万维护权益

本案经过省高院两次再审,第一次判决委托人需支付停工损失1000万元,经鲁世超律师努力,重审一审将停工损失改判为80万元。对于三百多万元的已付材料款,重审一审、重审二审均未认定,经鲁世超律师代理省高院提审,依法将该材料款予以抵扣。最终为委托人减损920万元停工损失和300余万元的已付材料款,高效维护了当事人合法权益。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.7k字,预估阅读时间9分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6798位律师在线平均3分钟响应99%好评
代理建工纠纷,为企业减损千万元的律师之路
一键咨询
  • 宿迁用户3分钟前提交了咨询
    148****8827用户4分钟前提交了咨询
    150****3278用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    162****0117用户2分钟前提交了咨询
    162****7572用户4分钟前提交了咨询
    158****5531用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    148****5832用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    144****2301用户1分钟前提交了咨询
    143****1730用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
  • 137****2006用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    163****3688用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    140****0178用户1分钟前提交了咨询
    166****7174用户1分钟前提交了咨询
    162****2245用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    150****0040用户3分钟前提交了咨询
    145****7112用户2分钟前提交了咨询

施工合同纠纷·推荐文章

律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 施工合同纠纷 > 代理建工纠纷,为企业减损千万元的律师之路
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南京134****5258用户1分钟前已提交咨询
苏州188****6572用户2分钟前已获取解答
连云港180****9771用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换