2022年起深耕建设工程等领域，律师承办超百案积累丰富经验

执业起步：初涉多元领域

2022年，鲁世超开启了他的律师执业生涯，加入河南达兴律师事务所，服务于洛阳地区。从执业伊始，他就广泛涉足多个法律领域，积累不同类型案件的处理经验。在执业至今的时间里，累计承办案件已逾100件，为后续的专业深耕奠定了坚实基础。

聚焦建设工程：专精房产案件

鲁世超律师在众多法律领域中，特别深耕于建设工程领域。截至目前，他已成功办理建设工程相关案件70余件，其中房产案件占比约50%。在处理这些案件过程中，他不断钻研建设工程和房产相关的法律法规和实务操作，逐渐形成了自己的专业优势。

处理复杂建工纠纷：展现专业能力

以一起建设工程合同纠纷案件为例，充分体现了鲁世超律师在建设工程领域的专业能力。该案件源于实际施工人李XX主张被告支付工程款、保证金及停工损失。一审判决部分支持了李XX的诉讼请求，XX公司、XX公司等不服提起上诉，二审维持部分判项并对工程款数额进行调整，XX公司、XX公司仍不服向河南省高级人民法院申请再审并获得提审。

在再审过程中，鲁世超律师作为再审申请人的委托诉讼代理人，积极为委托人争取权益。对于复工后的工程款，因当事人除估算说明外无其他明确约定且申请人未申请鉴定，法院维持原审按《情况说明》估算价款的认定；对于材料款扣减，鲁世超律师提供的采购、运输、签收证据形成完整链条，使得钢材、商砼、木方款（共3,475,563.52元）及除锈款（4万元）得以从总工程款中扣除；车辆转让款再审中申请人放弃该再审申请理由；关于停工损失，法院认为原审结合停工情况酌定数额已充分考量申请人利益，处理并无不当。

此案经过省高院的两次再审，第一次判决委托人需支付停工损失1000万元，经鲁世超律师在重审一审阶段的辩论和代理，将原判令委托人承担的停工损失改判为80万元。对于三百多万元的已付材料款，重审一审、重审二审均未认定，经鲁世超律师代理省高院提审此案后，依法将三百余万元的已付材料款予以抵扣。最终，该案为委托人减损920万元停工损失和300余万元的已付材料款，有效维护了当事人的合法权益。

拓展其他领域：积累综合经验

除了建设工程和房产领域，鲁世超律师在合同纠纷、债权债务等细分类型上亦有丰富实践经验。同时，在人身损害领域，尤其是交通事故方面，他承办案件达10余件，占比约5%，并熟悉保险纠纷等关联案件的处理。通过处理不同类型的案件，鲁世超律师不断拓展自己的专业视野，积累了更为综合的法律实务经验。