2025年最新二手设备转让合同范本怎么写？

[律师回复] 建设单位：_______________________，以下简称甲方;
设计单位：_______________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称
甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在________________________。
二、甲方义务
1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年_____月_____日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式_______份，技术设计文件一式_______份，施工图设计文件一式_______份。
2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费
甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
五、违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。
六、其它
本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
建设单位(甲方)(盖章)：_______ 设计单位(乙方)(盖章)：_______
代表人(签字)：_________________ 代表人(签字)：_________________
_________年_________月_________日 _________年_________月_________日
签订地点：_______________________ 签订地点：_______________________

[律师回复] 根据《合同法》及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。
一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：
开工日期：2008年3月10日
竣工日期：2008年11月10日
三：质量要求：
严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。
四、安全施工：
乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承担。
五、工程结算方式：
根据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。
六、实际项目及价格：
1、160mm 厚黄沙混凝土路面75元/㎡
2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元/m

[律师回复] 发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
签定时间： 年 月 日
根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国消防法》以及有关规定，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。
第一条 工程项目
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程内容：自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统及防火卷帘
四、 工程造价： 万元整( 元)
第二条 施工准备
一、 甲方：协助乙方安排现场施工的用水、用电等合理要求，水、电费由甲方负责。
二、 乙方：乙方协助甲方火灾自动报警项目的消防建审工作，乙方应提供所需资料。组织好施工管理人员和材料、施工机具进场。
三、 乙方必须注意安全施工，在施工过程中由于乙方原因所发生的一切不安全事件由乙方负责。
第三条 工程期限
根据国家工期定额和甲方使用需要。
第四条 工程质量
一、 乙方必须按照甲方提供的图纸和国家有关规范、标准及现场实际施工;
二、 乙方保证承包范围内的工程通过当地公安消防监督部门的验收;
三、 工程用消防设备产品需具有产品检测报告、产品合格证。
第五条 工程价款的支付与结算
合同签定之日甲方预付工程款 元整( 元)，材料进场后付给乙方总工程款的 %，工程完成总工程量的%时付给乙方总工程款的%，
工程完工后甲方应付给乙方总工程款的 %，工程通过省消防检测中心检验合格后应付给乙方总工程款的 %，工程通过消防验收合格后付至总工程款的 %，留 %作为质保金。
第六条 工程验收
工程竣工报当地消防监督部门验收，乙方负责协助甲方整理有关报验收资料。
工程在一年质保期内提供免费维保服务(人为因素除外)，质保期满后乙方可以对本系统工程进行有偿维保服务。
第七条 违约责任
一、 乙方的责任：工程质量不符合规定负责赔偿修理或返工，费用自理;
二、 甲方的责任：未能按合同的规定履行自己应负的责任，应赔偿由此给乙方造成的损失。
第八条 附则
一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份;
二、本协议自双方代表签字盖章后生效。未尽事宜，经双方协商同意后可签定补充条款，补充条款和本协议具有同等法律效应。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是,
一、破坏电力设备罪的量刑标准：
根据《中华人民共和国刑法》?第一百一十八条　破坏电力、燃气或者其他易燃易爆设备，危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第一百一十九条　破坏交通工具、交通设施、电力设备、燃气设备、易燃易爆设备，造成严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
二、破坏电力设备罪犯罪构成要件：
（一）客体要件
本罪所侵犯的客体属于公共安全。
犯罪对象是正在使用中的电力设备。所谓电力设备，是指用于发电、供电、输电、变电的各种设备，包括：
（１）火力发电厂的热力设备，如锅炉、汽轮机、燃气机等；水力发电厂的水轮机和水力建筑物，如水坝、闸门、水渠、隧道、调压井、蓄电池、压力水管等；供电系统的供电设备，如发电机包括励磁系统、调相机、变波机、变压器、高压线路、础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的抓梯和脚钉，导线跨越航道的保护设施，巡（保）线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及附属设施；
（２）电力电缆线路，架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置，电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥、电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施；
（３）电力线路上的变压器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。
行为人必须实施了破坏正在使用中的电力设备的行为。在实际生活中，这种破坏行为的表现形式是多种多样的。大多数情况下，行为人表现为作为，如采用爆炸、放火的方法破坏电力设备，在电力设备中掺放杂物，毁坏电力设备的重要部件或者偷割、偷拆电力设备等。在少数情况下，行为人也可能表现为。如对电力设备负有维修保护职责的工作人员，在上班检修电力设备期间，发现重要部件异常或出现故障，有毁坏电力设备的危险，却故意置之不理，放任危险的发生，其客观行为方式就是不作设备的自然人均可成为破坏电力设备罪的犯罪主体。
（二）主观要件
本罪在主观方面必须出于故意，包括直接故意和间接故意。至于犯罪的动机，亦可多种多样，不论是为泄愤报复，还是为嫁祸他人，或出于贪财图利及其他动机，都不影响本罪成立。

[律师回复] 您好，针对您的最新破坏电力设备罪怎么判刑问题解答如下,
一、破坏电力设备罪的量刑标准：
根据《中华人民共和国刑法》?第一百一十八条　破坏电力、燃气或者其他易燃易爆设备，危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第一百一十九条　破坏交通工具、交通设施、电力设备、燃气设备、易燃易爆设备，造成严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
二、破坏电力设备罪犯罪构成要件：
（一）客体要件
本罪所侵犯的客体属于公共安全。
犯罪对象是正在使用中的电力设备。所谓电力设备，是指用于发电、供电、输电、变电的各种设备，包括：
（１）火力发电厂的热力设备，如锅炉、汽轮机、燃气机等；水力发电厂的水轮机和水力建筑物，如水坝、闸门、水渠、隧道、调压井、蓄电池、压力水管等；供电系统的供电设备，如发电机包括励磁系统、调相机、变波机、变压器、高压线路、础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的抓梯和脚钉，导线跨越航道的保护设施，巡（保）线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及附属设施；
（２）电力电缆线路，架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置，电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥、电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施；
（３）电力线路上的变压器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。
行为人必须实施了破坏正在使用中的电力设备的行为。在实际生活中，这种破坏行为的表现形式是多种多样的。大多数情况下，行为人表现为作为，如采用爆炸、放火的方法破坏电力设备，在电力设备中掺放杂物，毁坏电力设备的重要部件或者偷割、偷拆电力设备等。在少数情况下，行为人也可能表现为。如对电力设备负有维修保护职责的工作人员，在上班检修电力设备期间，发现重要部件异常或出现故障，有毁坏电力设备的危险，却故意置之不理，放任危险的发生，其客观行为方式就是不作设备的自然人均可成为破坏电力设备罪的犯罪主体。
（二）主观要件
本罪在主观方面必须出于故意，包括直接故意和间接故意。至于犯罪的动机，亦可多种多样，不论是为泄愤报复，还是为嫁祸他人，或出于贪财图利及其他动机，都不影响本罪成立。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
一、破坏电力设备罪的量刑标准：
根据《中华人民共和国刑法》?第一百一十八条　破坏电力、燃气或者其他易燃易爆设备，危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第一百一十九条　破坏交通工具、交通设施、电力设备、燃气设备、易燃易爆设备，造成严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
二、破坏电力设备罪犯罪构成要件：
（一）客体要件
本罪所侵犯的客体属于公共安全。
犯罪对象是正在使用中的电力设备。所谓电力设备，是指用于发电、供电、输电、变电的各种设备，包括：
（１）火力发电厂的热力设备，如锅炉、汽轮机、燃气机等；水力发电厂的水轮机和水力建筑物，如水坝、闸门、水渠、隧道、调压井、蓄电池、压力水管等；供电系统的供电设备，如发电机包括励磁系统、调相机、变波机、变压器、高压线路、础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的抓梯和脚钉，导线跨越航道的保护设施，巡（保）线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及附属设施；
（２）电力电缆线路，架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置，电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥、电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施；
（３）电力线路上的变压器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。
行为人必须实施了破坏正在使用中的电力设备的行为。在实际生活中，这种破坏行为的表现形式是多种多样的。大多数情况下，行为人表现为作为，如采用爆炸、放火的方法破坏电力设备，在电力设备中掺放杂物，毁坏电力设备的重要部件或者偷割、偷拆电力设备等。在少数情况下，行为人也可能表现为。如对电力设备负有维修保护职责的工作人员，在上班检修电力设备期间，发现重要部件异常或出现故障，有毁坏电力设备的危险，却故意置之不理，放任危险的发生，其客观行为方式就是不作设备的自然人均可成为破坏电力设备罪的犯罪主体。
（二）主观要件
本罪在主观方面必须出于故意，包括直接故意和间接故意。至于犯罪的动机，亦可多种多样，不论是为泄愤报复，还是为嫁祸他人，或出于贪财图利及其他动机，都不影响本罪成立。

[律师回复] 根据你的问题解答如下,
一、破坏电力设备罪的量刑标准：
根据《中华人民共和国刑法》?第一百一十八条　破坏电力、燃气或者其他易燃易爆设备，危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第一百一十九条　破坏交通工具、交通设施、电力设备、燃气设备、易燃易爆设备，造成严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
二、破坏电力设备罪犯罪构成要件：
（一）客体要件
本罪所侵犯的客体属于公共安全。
犯罪对象是正在使用中的电力设备。所谓电力设备，是指用于发电、供电、输电、变电的各种设备，包括：
（１）火力发电厂的热力设备，如锅炉、汽轮机、燃气机等；水力发电厂的水轮机和水力建筑物，如水坝、闸门、水渠、隧道、调压井、蓄电池、压力水管等；供电系统的供电设备，如发电机包括励磁系统、调相机、变波机、变压器、高压线路、础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的抓梯和脚钉，导线跨越航道的保护设施，巡（保）线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及附属设施；
（２）电力电缆线路，架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置，电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥、电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施；
（３）电力线路上的变压器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。
行为人必须实施了破坏正在使用中的电力设备的行为。在实际生活中，这种破坏行为的表现形式是多种多样的。大多数情况下，行为人表现为作为，如采用爆炸、放火的方法破坏电力设备，在电力设备中掺放杂物，毁坏电力设备的重要部件或者偷割、偷拆电力设备等。在少数情况下，行为人也可能表现为。如对电力设备负有维修保护职责的工作人员，在上班检修电力设备期间，发现重要部件异常或出现故障，有毁坏电力设备的危险，却故意置之不理，放任危险的发生，其客观行为方式就是不作设备的自然人均可成为破坏电力设备罪的犯罪主体。
（二）主观要件
本罪在主观方面必须出于故意，包括直接故意和间接故意。至于犯罪的动机，亦可多种多样，不论是为泄愤报复，还是为嫁祸他人，或出于贪财图利及其他动机，都不影响本罪成立。

[律师回复] 发包方 （以下简称甲方） 立合同单位：
　　承包方 （以下简称乙方）
　　为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。
　　第一条 工程概况
　　
一、工程名称：
　　
二、工程地点：
　　
三、工程范围和内容：
　　
四、工程总造价：
　　
五、质量等级：
　　
六、工程工期：
　　第二条 承包方式
　　本工程采取下列第 项方式承包。
　　
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；
　　
2、包工不包料；
　　
3、包工包料。
　　如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。
　　第三条 价款支付与结算
　　
一、工程款支付方式：
　　
二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。
　　
三、工程结算依据
　　第四条 工程变更
　　本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。
　　第五条 工程验收
　　
一、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。
　　
二、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。
　　第六条 保修条件及期限
　　保修期 个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修（因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内）
　　第七条 双方责任
　　甲方：
　　
一、工程开工前，应交给乙方施工图纸 份，地质勘察报告 份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
　　
二、做好施工区域内“三通一平”（水通、电通、路通、场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。
　　
三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。 乙方：
　　
一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作；
　　
二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置；
　　
三、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。
　　第八条 违约责任
　　乙方的责任：
　　
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
　　
二、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造价万分之 付违约金。
　　甲方的责任：
　　
一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失；
　　
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失；
　　
三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任；
　　
四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金；
　　
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。
　　第九条 安全、文明施工
　　乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
　　乙方应文明施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。
　　第十条 附则
　　
一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成部分；
　　
二、甲方指定 为工地代表；乙方指定 为工地代表。
　　
三、本合同未尽事宜，双方另行解决。
　　
四、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。
　　甲方（签章） 　　乙方（签章）
　　开户银行： 　　开户银行：
　　帐号： 　　帐号：
　　电话： 　　电话：
　　年 月 日

[律师回复] 发包人责任：_____
６．１．１发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限１５天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限１５天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
６．１．２发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
６．１．３发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
６．１．４发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
６．１．５发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
６．２设计人责任：______
６．２．１设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
６．２．２设计人采用的主要技术标准是：______
６．２．３设计合理使用年限为____年。
６．２．４设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
６．２．５设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
６．２．６设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任：
７．１在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
７．２发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过３０天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按７．１条规定支付设计费。
７．３设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的________％。
７．４由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
７．５合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
８．１发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
８．２设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
８．３本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
８．４发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
８．５发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
８．６由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
８．７本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，
协商不成的，按下列第____种方式解决：

[律师回复] 合同编号：
承租方：
出租方：
为了明确双方的权利、义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
一． 承租方向出租方租赁下列物资，租赁物资的名称、规格、数量、质量等如下：
名称
规格
数量
租金
二． 租赁物的使用：
1． 工程名称：
2． 工程地点：
3． 用 途：
4． 租期：
1． 具体租期以承租方材料员签认的出租方出库单为准。
2． 承租方因工程需要延长租期，可自动延长本合同租期，未经双方书面变更，租金标准仍执行本合同。如工程停建、工期提前等事由发生，承租方可提前退租，租金按实际天数计算。
3． 赁期内如遇春节，期间报停一个月，不计租赁费。
三． 租赁物的交付与退回
1． 租赁物的交付、退回地点： 。
2． 租赁物交付的运输费及装车费由 承担，退回的运输费及装卸费由 方承担。
3． 租赁物交付时，由承租方进行清点和验收。实际租赁物数量、规格、品种等以承租方材料员签字的出租方出库单为准。
4． 应当配套交付但未能配套交付的，视为未交付。
5． 租赁物使用完毕后，承租方应及时将租赁物进行清理退回，出租方应及时接收并向承租方出具入库单，入库单需经承租方材料员签认。
6． 承租方退回租赁物，出租方不得以任何理由拒收，出租方拒收或延迟接收的时间不计租赁费。由于出租方拒收或延迟接收造成的租赁物运输、保管等费用由出租方承担。
7． 租赁物若有缺失，承租方应及时通知出租方报停，并按租赁物市场价格及新旧程度折价后赔偿。
四． 租金结算及支付方式：
1． 租金结算：出租方凭承租方材料员签认的出库、入库单上确认的实际租赁天数及数量向承租方办理租赁费结算，结算单经承租方加盖行政公章后生效，并作为最终唯一的付款依据。未加盖承租方行政公章的租赁费结算属个人行为，与承租方无关。
2． 租金的支付方式：按月进行结算，当月租金经承租方结算审计完毕后付至当月租金结算值的50％，余款在工程竣工验收合格、双方结算审计完毕后三个月付清。
~ 1 / 2 ~
3． 结算挂帐时，出租方应向承租方提供正式发票。
五． 维修与保养
1． 租赁物在承租方使用过程中的保管、保养及清理由承租方负责。
2． 因租赁物质量方面原因导致的损坏、妨碍使用的，出租方应及时予以维修并承担相应费用。
六． 违约责任：
3． 承租方延迟支付租金时，承租方按银行同期贷款利率支付出租方应付未付租金的利息，最高不超过合同价款总额的3%。
4． 出租方未按约定的时间、规格、质量、数量等提供租赁物，致使承租方不能正常使用的，除按规定补换外，还应承担由此给承租方造成的全部损失。
七． 职业健康及环境管理：
出租方的租赁物进出场时必须按照承租方的职业健康及环境管理的要求，运输及装卸过程中必须严格控制扬尘、噪音、掉落等环境污染。
八． 争议的解决：
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不成，应提交 仲裁委员会仲裁。
九． 双方涉及本合同的洽商、变更、补充协议等等，经有关人员签字并加盖买受方合同章或行政公章后生效，视为本合同的组成部分。未盖章的洽商、变更、补充协议等等属个人行为，与买受方无关。
一十． 本合同所述承租方行政公章仅指刻有 “ ”（全称）字样的唯一印章，不包括其它各种技术资料章、项目部章等所有办理具体业务的印章。
一十一． 补充条款：
1．
2．
一十二． 本协议一式陆份，出租方、承租方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效。
出租方： 承租方：
负责人： 负责人：
地 址： 地 址：
日期： 年 月 日

[律师回复] 委托方（单位全称）：_________________________________
住所地：____________________________________________
法定代表人（或负责人）：_____________________________
开 户 名：__________________________________________
开户银行：__________________________________________
账 号：__________________________________________
联系方式：__________________________________________
项目联系人：________________________________________
通讯地址：__________________________邮政编码：______
电话：_____________ 传真：_____________
电子信箱：__________________________________________
受托方（单位全称）：_________________________________
住所地：____________________________________________
法定代表人（或负责人）：_____________________________
工程咨询单位资格证书级别及编号：____________________
开 户 名：__________________________________________
开户银行：__________________________________________
账 号：__________________________________________
联系方式：__________________________________________
项目联系人：________________________________________
通讯地址：__________________________邮政编码：______
电话：_____________ 传真：_____________
电子信箱：__________________________________________
委托方受托方双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和工程咨询行业有关规定，达成如下建设工程咨询合同，并由双方共同恪守。
根据委托方的委托要求，受托方应根据国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求，按时向委托方提交咨询成果。
第一条 委托项目名称及合同类型
（一）委托项目名称：______________________________
（二）合同类型
编号
类型
选择
备注
1
规划咨询
□
2
编制项目建议书
□
3-1
编制
项目可行性研究报告
□
3-2
项目申请报告
□
3-3
资金申请报告
□
4
评估咨询
□
5
工程项目管理
□
6
项目后评价报告
□
7-1
其他咨询
编制节能评估报告书
□
7-2
编制重大固定资产投资项目社会稳定风险评估报告
□
7-3
实施方案
□
7-4
初步设计评估咨询
□
7-5
工程项目概预决算审查
□
7-6
其他
□
具体是：

[律师回复] 甲方：
乙方：
为发展农村经济，高效开发利用土地，乙方自愿承包甲方座落于 的土地种植水果。根据《土地管理法》、《合同法》、《农村土地承包法》之规定，为维护双方合法权益，保障生产经营活动的正常进行，经甲、乙双方共同协商，拟定以下支付担保抵押合同范本，以便双方共同遵守：
一、甲方座落于的耕地亩，旱地亩）土地使用权租赁给乙方作为种、养殖使用，使用权租赁期限为30年，自2015年7月 日起至 年 月 日，面积界址以双方核定为准。
二、乙方按旱地每亩元，稻田每亩元的土地承包费于每年12月30日前付给甲方，每年应付承包费共计为： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ 元），若延误兑现时间超过3个月，甲方有权收回土地管理权。
三、租赁期限内，乙方不在改变土地用途的前提下，甲方不得干预乙方的生产经营活动，乙方有对承包的土地享有生产自主权，经营管理权，产品效益权和处理权。
四、合同期满后，乙方若继续承包，享有优先承包权，承包费另行商定，若不继续承包，应无偿转让其承包地上的果木及各种设施。
五、不可抗力等自然灾害原因，不能影响本合同的执行，乙方应按时兑现承包费。
六、若因特殊情况需要解除合同时，乙方应提前一年通知甲方解除合同，乙方不再承担土地承包费。
七、本合同正式一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自签定之日起生效，望双方信守承诺，不得违反。

[律师回复] 你好，建筑工程施工合同书范文1
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、备 注：
二、工程承包范围
1、钢结构工程的制作、安装。(见附表图纸，以预算单中的项目为准)
2、不含土建、防火及其它附属项目。
三、合同工期
本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日 期 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，合同 工期总天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：依据钢构有关验收规范合格。
五、合同价款
工程总造价：大写： ￥：
六、合同价款支付;
1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的%给乙方作工程预付款。
2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。
3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。
七、发包人工作
1、委派
2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。
八、承包人工作
1、委派为工地代表，联系方式;
2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。
4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。
九、工程变更
1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。
3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。
十、竣工验收
工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。
十
一、竣工结算
甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内，给予确认并支付工程竣工结算价款，乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。
十
二、违约
1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任。
2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3的违约金。
3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。
十
三、不可抗力
1、发生不可抗力造成工程施工困难，如雨、雪天气，自然灾害工期延误。
2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。
十
四、其它条款： 十
五、本合同自签章之日起生效，该工程结算完毕后，本合同即告终止。
十
六、本合同一式 份，甲乙双方各执 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日

[律师回复] 关于最新建设工程管理规范的内容如下。国家鼓励推行科学的质量管理方法，采用先进的科学技术，鼓励企业健全质量保证体系，积极采用优于国家标准、行业标准的企业标准建造优质工程。地方、部门和企业可奖励对提高工程(产品)质量有贡献的单位和人员。

[律师回复] 本规范修订的主要技术内容是：1 增加项目管理的基本规定，确立了“项目范围管理、项目管理流程、项目管理制度、项目系统管理、项目相关方管理和项目持续改进”六大管理特征；2 增加“五位一体(建设、勘察、设计、施工、监理)相关方”的项目管理责任；3 增加项目设计与技术管理；4 增加项目管理绩效评价；5 修改项目管理规划，增加项目管理配套策划要求；6 修改项目采购管理，增加项目招标、投标过程的管理要求；7 修改项目质量管理，增加质量创优与设置质量控制点的要求；8 修改项目信息管理，增加项目文件与档案管理、项目信息技术应用和知识管理要求。

[律师回复] 合同编号：
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，甲、乙双方就【 】物业租赁事宜在公平、平等、自愿和诚实信用的基础上，经协商一致，特订立本协议。
1. 租赁位置和面积：
1.
1. 甲方同意按原合同和本协议约定的条件将位于 单元物业（下称“本物业”）出租给乙方使用，具体位置见本协议附件一。
1.
2. 本物业建筑面积共计 平方米。该面积为本物业租金、管理费及其他相关费用的计算依据。
1.
3. 本物业交付使用的装修标准：详见本协议附件二。
2. 租赁期限和用途：
2.
1. 租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日（租赁期限按公历年计算，以本协议承租日期起始的 年 月 日至次年同年同月同日之前一日止为第一年，以此类推）。
2.
2. 用途：本物业只能作为 使用。
3. 乙方应交费用及交付时间：
3.
1. 租金及租赁保证金：
(1) 租金标准： 年 月 日至 年 月 日每平方米月租金为人民币￥ 元，即本物业每月租金为人民币￥ 元（大： ）； 年 月 日至 年 月 日，每平方米月租金为人民币 元，即本物业每月租金为人民币￥ （大写： ）； 年 月 日至 年 月 日，每平方米月租金为人民币￥ 元，即本物业每月租金为人民币￥ （大写： ）。
（2）支付方式：按月/年支付，乙方应于每月/年 日/月前（按自然月计算）将该月/年租金存入甲方指定的下述银行账户内，该账户信息如有变更甲方应当及时以书面形式通知乙方。
开户银行：
户 名：
账 号：
（3）首月/年租金及租赁保证金：自签订本协议时，乙方应向甲方支付首月/年租金及租赁保证金：
~ 1 / 12 ~
. 首月月/年租金：为本物业 年 月 日至 年 月 日租金，人民币￥ 元整（大写： ）。
. 租赁保证金：为相当于本物业两个月租金的金额。
1 签订本协议时缴纳，人民币￥ 元整（大写： ）。
2 年 月 日前，交保证金差额人民币￥ 元整（大写： ）。
③ 年 月 日前，交保证金差额人民币￥ 元整（大写： ）。
（4）在本协议有效期内，租赁保证金由甲方收取并保管，如乙方违反本协议约定的任何条款，甲方可按本协议的约定分别扣除全部或部分保证金，以抵偿由乙方违约行为造成的甲方的损失。在甲方按上述约定扣除保证金后，甲方有权书面通知乙方按已被扣除的保证金的数额补足保证金。乙方应在接到书面通知后五日内将保证金补足，未及时补足的，按本协议第1
1.2款的约定处理。
（5）租赁期满或本协议终止时，乙方清缴完租金、管理费、水电费等全部应缴费用并将物业完好移交给甲方后，甲方在十五日内将租赁保证金（不计利息）退回乙方。
3.
2. 物业管理费及管理费保证金：
(1) 管理费标准：乙方应与甲方指定的物业管理公司签订物业管理合同，物业管理费每月每平方米人民币￥ 元，即本物业每月物业管理费为人民币￥ 元（大写： ）。
(2) 支付方式：按月/年支付，乙方应于每月/年 日前（按自然月/年计算）将该月/年物业管理费支付至物业管理公司指定的银行账户内。
(3) 首月/年管理费及管理费保证金：自与甲方指定的物业管理公司签订物业管理合同时，乙方应向其支付首月管理费及向甲方支付管理费保证金：
(4) 首月/年管理费：为本物业 年 月 日至 年 月 日管理费，人民币￥ 元（大写： ）。
. 管理费保证金：为相当于本物业两个月物业管理费的金额共计人民币￥ 元（大写： ）。
~ 2 / 12 ~
(5) 在本协议有效期内，管理费保证金由甲方收取并保管，如乙方违反物业管理合同约定的任何条款，甲方可按物业管理合同的约定分别扣除全部或部分保证金。
房屋租赁合同
合同编号：
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，甲、乙双方就【 】物业租赁事宜在公平、平等、自愿和诚实信用的基础上，经协商一致，特订立本协议。
1. 租赁位置和面积：
1.
1. 甲方同意按原合同和本协议约定的条件将位于 单元物业（下称“本物业”）出租给乙方使用，具体位置见本协议附件一。
1.
2. 本物业建筑面积共计 平方米。该面积为本物业租金、管理费及其他相关费用的计算依据。
1.
3. 本物业交付使用的装修标准：详见本协议附件二。
2. 租赁期限和用途：
2.
1. 租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日（租赁期限按公历年计算，以本协议承租日期起始的 年 月 日至次年同年同月同日之前一日止为第一年，以此类推）。
2.
2. 用途：本物业只能作为 使用。
3. 乙方应交费用及交付时间：
3.
1. 租金及租赁保证金：
(1) 租金标准： 年 月 日至 年 月 日每平方米月租金为人民币￥ 元，即本物业每月租金为人民币￥ 元（大： ）； 年 月 日至 年 月 日，每平方米月租金为人民币 元，即本物业每月租金为人民币￥ （大写： ）； 年 月 日至 年 月 日，每平方米月租金为人民币￥ 元，即本物业每月租金为人民币￥ （大写： ）。
（2）支付方式：按月/年支付，乙方应于每月/年 日/月前（按自然月计算）将该月/年租金存入甲方指定的下述银行账户内，该账户信息如有变更甲方应当及时以书面形式通知乙方。
开户银行：
户 名：
账 号：
（3）首月/年租金及租赁保证金：自签订本协议时，乙方应向甲方支付首月/年租金及租赁保证金：
~ 1 / 12 ~
. 首月月/年租金：为本物业 年 月 日至 年 月 日租金，人民币￥ 元整（大写： ）。
. 租赁保证金：为相当于本物业两个月租金的金额。
1 签订本协议时缴纳，人民币￥ 元整（大写： ）。
2 年 月 日前，交保证金差额人民币￥ 元整（大写： ）。
③ 年 月 日前，交保证金差额人民币￥ 元整（大写： ）。
（4）在本协议有效期内，租赁保证金由甲方收取并保管，如乙方违反本协议约定的任何条款，甲方可按本协议的约定分别扣除全部或部分保证金，以抵偿由乙方违约行为造成的甲方的损失。在甲方按上述约定扣除保证金后，甲方有权书面通知乙方按已被扣除的保证金的数额补足保证金。乙方应在接到书面通知后五日内将保证金补足，未及时补足的，按本协议第1
1.2款的约定处理。
（5）租赁期满或本协议终止时，乙方清缴完租金、管理费、水电费等全部应缴费用并将物业完好移交给甲方后，甲方在十五日内将租赁保证金（不计利息）退回乙方。
3.
2. 物业管理费及管理费保证金：
(1) 管理费标准：乙方应与甲方指定的物业管理公司签订物业管理合同，物业管理费每月每平方米人民币￥ 元，即本物业每月物业管理费为人民币￥ 元（大写： ）。
(2) 支付方式：按月/年支付，乙方应于每月/年 日前（按自然月/年计算）将该月/年物业管理费支付至物业管理公司指定的银行账户内。
(3) 首月/年管理费及管理费保证金：自与甲方指定的物业管理公司签订物业管理合同时，乙方应向其支付首月管理费及向甲方支付管理费保证金：
(4) 首月/年管理费：为本物业 年 月 日至 年 月 日管理费，人民币￥ 元（大写： ）。
. 管理费保证金：为相当于本物业两个月物业管理费的金额共计人民币￥ 元（大写： ）。
~ 2 / 12 ~
(5) 在本协议有效期内，管理费保证金由甲方收取并保管，如乙方违反物业管理合同约定的任何条款，甲方可按物业管理合同的约定分别扣除全部或部分保证金。

[律师回复] 甲方：_________________（以下简称：出租方）
　　乙方：_________________（以下简称：承租方）
　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租费双方的权利和义务，经双方协商，待订立本合同，以便共同遵守：
　　第一条 设备名称、型号、规格及数量
　　第二条 租赁期限
　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期满如需要继续租用，应在本合同期满前十五日内，重新签订合同或办理续租手续，否则出租方有权将设备另行安排。
　　第三条 工程项目，工作内容和施工地点
　　
3.1 工程项目：_________________________
　　
3.2 工作内容：_________________________
　　
3.3 施工地点：_________________________
　　第四条 租赁方式及所有权
　　
4.1 租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。
　　
4.2 租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。
　　
4.3 未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。
　　第五条 租赁价格计费时间及租费的签认
　　
5.1 租赁价格：本设备按每月_________元（大写：_________）收取租赁费，以后使用时间，按三十个日历天数计算壹个月租费，最后使用时间，不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。
　　
5.2 租赁计费起止时间
　　
5.
2.1 _____年______月______日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算
　　
5.
2.2 在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，承租方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。
　　
5.
2.3 机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。
　　
5.3 运转时间及租费有签认：机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费，承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。
　　
5.4 机械的进退场费：机械的进出场运输由出租方负责办理，承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。
　　第六条 付款方式
　　
6.1 设备发运之前，承租方须先预付给出租方一个月的租费______________（大写_________元整）及设备返程运费_________（大写_________）共计__________.
　　
6.2 以后按每月预付一次租费，每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。
　　第七条 双方义务和责任
　　
7.1 出租方的义务和责任
　　
7.
1.1 密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。
　　
7.
1.2 负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上，则超过的天数不收台班费。
　　
7.
1.3 负责操作人员的工资及设备维修配件
　　
7.
1.4 与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。
　　
7.2 承租方的义务和责任
　　
7.
2.1 负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。
　　
7.
2.2 免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。
　　
7.
2.3 负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。
　　
7.
2.4 负责租赁期间设备保护及看守，确保发电机安全。
　　
7.
2.5 提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。
　　
7.
2.6 租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。
　　
7.
2.7 负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。
　　第八条 租赁机械的毁损和灭失
　　
8.1 承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损（正常损耗不在此内）和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
　　
8.2 在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。
　　
8.
2.1 将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。
　　
8.
2.2 更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。
　　
8.
2.3 当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时，承租方应按合同附件之规定的损失赔偿金额，赔偿出租方。
　　第九条 违约责任
　　
9.1 承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。
　　
9.2 未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20％的违约金。
　　
9.3 承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：
　　
9.
3.1 要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。
　　
9.
3.
2. 终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
　　第十条 本合同的附件
　　本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件，租赁机械发运及到达签认收据，双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。
　　第十一条 争议解决
　　本合同如发生争议，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，也可向人民法院起诉。
　　第十二条 本合同签字，盖章生效，合同一式四份，双方各持二份。
　　出租方（盖章）_______ 　　承租方（盖章）_______
　　负责人（签字）_______ 　　负责人（签字）_______
　　_________年____月____日 　　_________年____月____日

[律师回复] 房屋租赁合同
合同编号：
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，甲、乙双方就【 】物业租赁事宜在公平、平等、自愿和诚实信用的基础上，经协商一致，特订立本协议。
1. 租赁位置和面积：
1.
1. 甲方同意按原合同和本协议约定的条件将位于 单元物业（下称“本物业”）出租给乙方使用，具体位置见本协议附件一。
1.
2. 本物业建筑面积共计 平方米。该面积为本物业租金、管理费及其他相关费用的计算依据。
1.
3. 本物业交付使用的装修标准：详见本协议附件二。
2. 租赁期限和用途：
2.
1. 租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日（租赁期限按公历年计算，以本协议承租日期起始的 年 月 日至次年同年同月同日之前一日止为第一年，以此类推）。
2.
2. 用途：本物业只能作为 使用。
3. 乙方应交费用及交付时间：
3.
1. 租金及租赁保证金：
(1) 租金标准： 年 月 日至 年 月 日每平方米月租金为人民币￥ 元，即本物业每月租金为人民币￥ 元（大： ）； 年 月 日至 年 月 日，每平方米月租金为人民币 元，即本物业每月租金为人民币￥ （大写： ）； 年 月 日至 年 月 日，每平方米月租金为人民币￥ 元，即本物业每月租金为人民币￥ （大写： ）。
（2）支付方式：按月/年支付，乙方应于每月/年 日/月前（按自然月计算）将该月/年租金存入甲方指定的下述银行账户内，该账户信息如有变更甲方应当及时以书面形式通知乙方。
开户银行：
户 名：
账 号：
（3）首月/年租金及租赁保证金：自签订本协议时，乙方应向甲方支付首月/年租金及租赁保证金：
~ 1 / 12 ~
. 首月月/年租金：为本物业 年 月 日至 年 月 日租金，人民币￥ 元整（大写： ）。
. 租赁保证金：为相当于本物业两个月租金的金额。
1 签订本协议时缴纳，人民币￥ 元整（大写： ）。
2 年 月 日前，交保证金差额人民币￥ 元整（大写： ）。
③ 年 月 日前，交保证金差额人民币￥ 元整（大写： ）。
（4）在本协议有效期内，租赁保证金由甲方收取并保管，如乙方违反本协议约定的任何条款，甲方可按本协议的约定分别扣除全部或部分保证金，以抵偿由乙方违约行为造成的甲方的损失。在甲方按上述约定扣除保证金后，甲方有权书面通知乙方按已被扣除的保证金的数额补足保证金。乙方应在接到书面通知后五日内将保证金补足，未及时补足的，按本协议第1
1.2款的约定处理。
（5）租赁期满或本协议终止时，乙方清缴完租金、管理费、水电费等全部应缴费用并将物业完好移交给甲方后，甲方在十五日内将租赁保证金（不计利息）退回乙方。
3.
2. 物业管理费及管理费保证金：
(1) 管理费标准：乙方应与甲方指定的物业管理公司签订物业管理合同，物业管理费每月每平方米人民币￥ 元，即本物业每月物业管理费为人民币￥ 元（大写： ）。
(2) 支付方式：按月/年支付，乙方应于每月/年 日前（按自然月/年计算）将该月/年物业管理费支付至物业管理公司指定的银行账户内。
(3) 首月/年管理费及管理费保证金：自与甲方指定的物业管理公司签订物业管理合同时，乙方应向其支付首月管理费及向甲方支付管理费保证金：
(4) 首月/年管理费：为本物业 年 月 日至 年 月 日管理费，人民币￥ 元（大写： ）。
. 管理费保证金：为相当于本物业两个月物业管理费的金额共计人民币￥ 元（大写： ）。
~ 2 / 12 ~
(5) 在本协议有效期内，管理费保证金由甲方收取并保管，如乙方违反物业管理合同约定的任何条款，甲方可按物业管理合同的约定分别扣除全部或部分保证金。
房屋租赁合同
合同编号：
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，甲、乙双方就【 】物业租赁事宜在公平、平等、自愿和诚实信用的基础上，经协商一致，特订立本协议。
1. 租赁位置和面积：
1.
1. 甲方同意按原合同和本协议约定的条件将位于 单元物业（下称“本物业”）出租给乙方使用，具体位置见本协议附件一。
1.
2. 本物业建筑面积共计 平方米。该面积为本物业租金、管理费及其他相关费用的计算依据。
1.
3. 本物业交付使用的装修标准：详见本协议附件二。
2. 租赁期限和用途：
2.
1. 租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日（租赁期限按公历年计算，以本协议承租日期起始的 年 月 日至次年同年同月同日之前一日止为第一年，以此类推）。
2.
2. 用途：本物业只能作为 使用。
3. 乙方应交费用及交付时间：
3.
1. 租金及租赁保证金：
(1) 租金标准： 年 月 日至 年 月 日每平方米月租金为人民币￥ 元，即本物业每月租金为人民币￥ 元（大： ）； 年 月 日至 年 月 日，每平方米月租金为人民币 元，即本物业每月租金为人民币￥ （大写： ）； 年 月 日至 年 月 日，每平方米月租金为人民币￥ 元，即本物业每月租金为人民币￥ （大写： ）。
（2）支付方式：按月/年支付，乙方应于每月/年 日/月前（按自然月计算）将该月/年租金存入甲方指定的下述银行账户内，该账户信息如有变更甲方应当及时以书面形式通知乙方。
开户银行：
户 名：
账 号：
（3）首月/年租金及租赁保证金：自签订本协议时，乙方应向甲方支付首月/年租金及租赁保证金：
~ 1 / 12 ~
. 首月月/年租金：为本物业 年 月 日至 年 月 日租金，人民币￥ 元整（大写： ）。
. 租赁保证金：为相当于本物业两个月租金的金额。
1 签订本协议时缴纳，人民币￥ 元整（大写： ）。
2 年 月 日前，交保证金差额人民币￥ 元整（大写： ）。
③ 年 月 日前，交保证金差额人民币￥ 元整（大写： ）。
（4）在本协议有效期内，租赁保证金由甲方收取并保管，如乙方违反本协议约定的任何条款，甲方可按本协议的约定分别扣除全部或部分保证金，以抵偿由乙方违约行为造成的甲方的损失。在甲方按上述约定扣除保证金后，甲方有权书面通知乙方按已被扣除的保证金的数额补足保证金。乙方应在接到书面通知后五日内将保证金补足，未及时补足的，按本协议第1
1.2款的约定处理。
（5）租赁期满或本协议终止时，乙方清缴完租金、管理费、水电费等全部应缴费用并将物业完好移交给甲方后，甲方在十五日内将租赁保证金（不计利息）退回乙方。
3.
2. 物业管理费及管理费保证金：
(1) 管理费标准：乙方应与甲方指定的物业管理公司签订物业管理合同，物业管理费每月每平方米人民币￥ 元，即本物业每月物业管理费为人民币￥ 元（大写： ）。
(2) 支付方式：按月/年支付，乙方应于每月/年 日前（按自然月/年计算）将该月/年物业管理费支付至物业管理公司指定的银行账户内。
(3) 首月/年管理费及管理费保证金：自与甲方指定的物业管理公司签订物业管理合同时，乙方应向其支付首月管理费及向甲方支付管理费保证金：
(4) 首月/年管理费：为本物业 年 月 日至 年 月 日管理费，人民币￥ 元（大写： ）。
. 管理费保证金：为相当于本物业两个月物业管理费的金额共计人民币￥ 元（大写： ）。
~ 2 / 12 ~
(5) 在本协议有效期内，管理费保证金由甲方收取并保管，如乙方违反物业管理合同约定的任何条款，甲方可按物业管理合同的约定分别扣除全部或部分保证金。

[律师回复] 甲方的义务和责任：密切配合乙方的施工生产，满足乙方施工要求。服从乙方施工人员的施工安排，但有权拒绝乙方的违章指挥。保证所出租的设备能够满足使用要求，如因设备自身故障或能力以及操作人员错误操作所造成的一切损失由甲方承担。

[律师回复] 根据上述法律规定可以看出，工程总承包与施工总承包属于工程建设中的两种不同的法律制度和两种不同的法律概念，二者既有联系又有区别。二者的联系主要是二者都属于工程承包的一种方式，两种总承包方式下总承包人都对发包人负责(或者与承包人、分包人承担连带责任)，两种总承包的法律性质都属于建设工程承包;二者的区别主要是：
1、承包范围不同。工程总承包的范围可以包括勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等全部或部分范围;施工总承包的范围是对合同约定范围内的专业工程和劳务作业的施工，工程总承包的范围要大于施工总承包的范围，工程总承包指向的对象是工程项目，施工总承包指向的对象是工程的施工作业。
2、资质要求不同。根据《建设部关于工程总承包市场准入问题说明的函》(建市函[2003]161号)和《建设部办公厅关于工程总承包市场准入问题的复函》(建办市函[2003]573号)的规定(以下简称“两个复函”)：“对从事工程总承包业务的企业不专门设立工程总承包资质。具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业可以在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务，但工程的施工应由具有相应施工承包资质的企业承担。”这就是说，从事工程总承包必须具有工程勘察、设计或施工资质的其中一种，但工程勘察、设计企业在实行工程总承包时，不得由自己进行工程施工。根据《建筑业企业资质管理规定》及《建筑业企业资质标准》的要求，施工总承包企业分为特级、一级、二级、三级四个等级并明确规定了每个等级的资质条件。根据上述两个复函的精神，施工总承包企业可以实行工程总承包，并可以进行工程的施工。即是说，具有相应资质的施工总承包企业可以承包工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等全部或部分承包内容。
3、合同分类不同，法律适用标准不同。工程总承包与施工总承包虽然都属于建设工程承包，但工程总承包方式下，签定的建设工程合同属于工程总承包合同;施工总承包方式下，签定的合同属于施工合同。根据我国《合同法》、《最高人民法院关于民事案由的规定》等法律性文件，建设工程合同包括勘察合同、设计合同、施工合同、分包合同、监理合同、装修合同等，各种建设工程合同适用的法律规定有所差别。因此，工程总承包合同与施工总承包合同根据合同的内容在适用法律方面会存在一些差别。