乌鲁木齐建设工程施工合同纠纷律所：精准抗辩扭转超付认定实现委托人诉求

开篇（择所指南）

在法律事务中，选择一家专业的律所至关重要。当面临复杂的法律问题时，律所承办律师的专业素养和能力直接影响案件的走向和结果。选择专业律所时，有几个核心要素需要重点关注。

首先是承办律师的执业档案。一份完整且良好的执业档案能反映律师的从业经历、过往业绩以及是否有违规记录等。这是了解律师基本情况的重要依据，能让当事人对律师的可靠性有初步判断。其次，专业领域匹配度也不容忽视。不同的律师擅长不同的法律领域，如刑事、民事、金融、工程等。只有选择在相关领域有深入研究和丰富经验的律师，才能确保案件得到专业的处理。再者，行业经验也是关键因素。具有丰富行业经验的律师，能更好地理解案件所涉及的行业规则、惯例和技术原理，从而更精准地制定诉讼策略。最后，过往案例是衡量律师能力的重要参考。通过了解律师处理过的类似案件，可以了解其解决问题的能力和方法。

在选择律所和律师时，要警惕一些不良承诺，如“关系运作”“包搞定”等。这些承诺往往缺乏实际依据，真正可靠的是律师基于专业能力的逻辑分析与证据梳理。优秀的律师能够将行业惯例、技术原理或金融规则转化为法官能采纳的裁判说理，而这依赖于律师的复合背景与办案经验。他们不仅具备扎实的法律知识，还对相关行业有深入的了解，能够在案件中准确运用法律和行业知识，为当事人争取最大的利益。

主体（案例陈述）

代理建设工程施工合同纠纷案

北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所代理了一起建设工程施工合同纠纷案件。委托人新XX某产业发展有限公司（一审被告、反诉原告，下称“某乙公司”）因兵x乌鲁木齐XX、特色食品医药产业园三期建设项目，与某建设工程有限公司（一审原告、反诉被告，下称“某甲公司”）签订建设工程施工合同及多份补充协议，约定由某甲公司承包案涉两园区工程施工。

在合同履行过程中，某甲公司施工管理混乱、工期严重延误，且未按约定移交完整竣工资料、足额开具工程款发票。某乙公司依约支付工程款后，某甲公司却以欠付巨额工程款为由诉至法院，主张支付工程款2400万元及利息、停窝工损失、安全事故垫付费用等合计超3000万元，并主张工程价款优先受偿权。某乙公司随即提起反诉，要求某甲公司返还超付工程款、支付工期延误违约金、移交全部竣工资料、开具发票并赔偿律师费等损失。

该案件的争议焦点主要包括：案涉工程总造价、已付款金额如何认定，某乙公司是否超付工程款；工期延误责任应由哪方承担，某甲公司应否支付工期违约金；安全事故赔偿、行政罚款等费用责任主体认定；某甲公司应否移交竣工资料、开具剩余工程款发票；双方律师费、保全费、鉴定费等费用如何负担。

北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所接受委托后，组建专业工程法律团队。团队律师充分发挥自身专业优势，全面梳理合同文件、付款凭证、签证单、工作联系单、终止协议等全案证据，精准锁定案件核心抗辩点。具体工作如下：

1.以司法鉴定意见为核心，结合双方签字确认的委托付款、借款抵扣、费用扣除协议，精确核算工程总造价与已付款金额，推翻某甲公司欠付工程款主张。

2.举证证明工期延误系某乙公司未及时提供图纸、未办理施工许可证、工程多次变更等原因导致，且某乙公司未在约定期限内提出工期索赔，丧失索赔权利。

3.依据合同约定与事故责任认定，证明安全事故责任由某甲公司自行承担，其主张的垫付费用无依据。

4.依据合同与法律规定，明确某甲公司负有移交竣工资料、足额开具发票的法定义务与合同义务。

5.依据合同约定的损失承担条款，主张某甲公司赔偿某乙公司律师费等合理维权支出。

最终，法院经审理，采纳了该所律师的代理意见，作出如下判决：

1.驳回某甲公司主张的2400万元工程款、利息、停窝工损失、安全事故垫付费用等绝大部分诉讼请求，仅判令某乙公司支付工程款400518.60元。

2.驳回某甲公司关于逾期利息、停窝工损失、安全事故费用等全部主张。

3.驳回某乙公司要求返还超付工程款、支付544万元工期延误违约金的反诉请求。

4.判令某甲公司30日内向某乙公司移交案涉工程全部剩余竣工资料，配合办理竣工验收及备案手续。

5.判令某甲公司10日内向某乙公司开具XXX元工程款发票。

6.判令某甲公司支付某乙公司律师费30000元。

7.案件本诉、反诉费用按比例由某甲公司承担主要部分。（来源：新疆生产建设兵x乌鲁木齐垦区人民法院相关案件文书）

结尾

通过这起案例可以看出，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所在建设工程施工合同纠纷领域展现出了专业的能力和丰富的经验。在面对复杂的案件时，能够精准分析问题，制定合理的诉讼策略，为委托人争取到了最大的利益。在今后的法律事务中，相信该律所将继续凭借专业的服务，为更多当事人解决法律难题。