徐州装修合同纠纷：证据审查助力权益维护

严谨律师程理想

程理想律师执业于北京云亭（徐州）律师事务所，是该所核心骨干律师之一。他毕业于江南大学，工科背景赋予他严谨的逻辑推演能力与细节把控素养，使其在复杂案件的处理中展现出超乎常人的缜密思维。

程律师构建了覆盖破产清算、企业法律顾问、合同纠纷等六大核心领域的专业服务体系，形成了“理论扎实、实务精湛、响应高效”的执业标签。在企业法律服务方面，他为多家企业规避法律风险，赢得高度认可；面向公民个人，他在婚姻家庭、债权债务等多个民生领域提供专业服务，累计为数百名当事人排忧解难。在刑事辩护领域，他坚守“罪刑法定、疑罪从无”原则，注重证据审查与程序正义，为当事人争取到良好结果。

装修合同纠纷纪实

案件困境：2022年1月1日，原告李X与被告徐州XX公司签订装饰装修合同，采用“全包”方式装修房屋。合同约定开工日期为2022年1月3日，工期90天，工程款分三次支付。李X按约支付了前两次款项，但装修进度停滞在墙面处理阶段。经催告，被告XX公司以原告未支付工程增项变更款为由停工并解除合同。XX公司于2022年10月21日注销，原告遂主张由股东阚XX承担责任。

关键证据动作：程理想律师在代理此案时，注重对证据的审查与细节挖掘。首先，明确合同约定“施工期间工程内容变更需双方协商一致并签订书面协议”，而被告XX公司未提交证据证明增项部分已协商一致，应承担举证不能的责任。其次，根据原告提供的支付凭证和与第三方签订的装修合同，确定被告未完成部分的装修费用。最后，依据合同约定和实际情况，对原告主张的违约金进行合理调整。

案件结果：法院最终判决解除原告与被告XX公司签订的装修合同，被告阚XX向原告支付装修款19873元及违约金422.8元，驳回原告的其他诉讼请求。程理想律师通过对证据的严谨审查和细节挖掘，成功为原告维护了合法权益。