家装地暖合同书的主要内容是什么？

[律师回复] 甲方：（发包方）
　　乙方：（承包方）
　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
　　第一条 工程概况
　　
1.装修施工地点：_____________________________________________
　　
2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
　　
3.本项工程预计费用 元人民币。
　　第二条 材料供应的约定
　　
1.甲方提供的材料
　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
　　甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
　　
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
　　
3.乙方提供的材料
　　乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
　　第三条 关于工程质量及验收的约定
　　
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
　　
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
　　第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：
　　
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施
　　工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
　　
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
　　
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
　　
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
　　
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
　　
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
　　第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
　　
1. 工程款付款方式：
　　布管验收合格后支付工钱的50%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付20%
　　
2. 乙方承包内容：
　　1）。水电开槽、布线、穿线、埋槽
　　2）。所有水电施工过程的垃圾清运（每天现场整理装袋）
　　3）。水电施工的穿墙、打孔、切割
　　4）。开关面板安装
　　5）。小五金、马桶、的安装
　　6）。后期灯具的安装
　　
3.工程结算方式：
　　按实结算：
　　总价结算：20元/平米（套内面积）
　　第六条 违约责任：
　　
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。
　　
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。
　　第七条 纠纷处理方式：
　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
　　第八条 合同的变更和解除：
　　
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。
　　
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
　　第九条。其它约定：
　　
1.双方同意由第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）进行协商工作。
　　在未经第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。
　　
2.经过第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
　　
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
　　
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
　　
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
　　第十条 附则
　　
（一） 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
　　
（二）本合同签订后工程不得转包。
　　
（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
　　
（四）合同有效期至_____________________.
　　
（五） 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
　　甲方签字： 乙方签字（盖章）：
　　年 月 日 年 月 日

[律师回复] 建 设 工 程 施 工 合 同 （附属工程） 工程名称：工程地点： 发 包 人： 承 包 人： 签订日期： 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 甲方将暖通安装工程发包给乙方施工，为明确甲乙双方各自的权利、义务与责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以备双方共同遵照执行。 第一条 工程概况
1、 工程名称: 暖通安装工程。 工程地点: 工程内容:通风管安装设备工程等（参照相关施工蓝图及甲方要求）。
2、施工工期：本工程总工期为之日起开始计算至竣工验收合格为止。 出现以下合同约定工期延误的情形时，乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后，甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述，是否符合工期延误的合同约定条件，由甲方总工室签字盖章后认定： 1）施工中因停水、停电连续影响达到8小时以上者； 2）因图纸重大变更或增加工程量超过总工程量的10%； 3）不可抗力； 4）因与其他施工队交叉作业造成的停工。 5）因工作面或道路不畅通导致无法施工的。 出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。
3、工程质量等级:合格
4、 承包方式:包工包料 第二条 工程计价方式及预算造价 定额》及其现行配套相关文件、补充定额、费用定额及定额解释，费率按中限值 元）。工程最终结算总造价按双方约定的计价方式确定。 第三条 工程进度款支付及使用
1、本合同签订生效后，双方同意按本合同第二条约定的工程预算造价计算方式及以下约定条件支付工程进度款： 甲方自收到进度款申请后7个工作日内向乙方支付工程预算造价的25%；
（2）乙方完成 所有暖通设备安装，并甲方确认，乙方申请进度款，甲方自收到进度款申请后7个工作日内向乙方支付工程进度款至工程预算造价的85%；
（3）乙方完成 所有暖通设备安装施工，并经验收合格，乙方交付完善的竣工备案资料和结算资料，甲方收到竣工资料后进行结算，结算双方在结算清单上签字盖章认可后一个月内完成剩余工程款的支付工作（须扣除结算总价的2%作为保修金，保修期满后十个工作日内结付保修金，保修金不计利息）。
2、乙方在用款前须向甲方提出用款申请，经甲方核实工程量后支付相应的工程款，乙方收到甲方的工程款后7日内开出正式税务发票给甲方。如乙方不开出发票，甲方有权在下次拨款中扣出税金。付清结算款前，乙方须先按工程结算总额向甲方补足发票（含保修金）。
3、施工中增加的累计签证工程造价在2万元以下不作为进度款拨付的依据，至结算时再按实际完成的工程量结算支付，累计超过2万元的由甲乙双方确认工程造价后在下一次进度款中一并拨付。 第四条 承包人采购使用的材料
1、本工程使用的主要材料:装饰材料、管材电线电缆、开关插座、配电箱、水泵设备、暖通设备、透风空调设备等必须经甲方认可后由乙方采购，乙方使用的材料,成品﹑半成品必须是符合消防等部门认定的合格产品。
2、本工程所用暖通设备等材料按施工期间《 建设工程造价信息》平均值计取；如在《 建设工程造价信息》没有载有的，乙方需在施工前至少提前15天向甲方提交材料清单，由甲方在七个工作日内确定材料品牌并反馈市场询价，如乙方对甲方市场询价在三个工作日内未提出异议的，则视为乙方同意以甲方市场询价作为材料结算价格；如乙方提出异议的，则由甲乙双方在五个工作日内共同在市场询价确定价格（如市场没有的材料，由双方共同向符合甲方要求的可供材料地作市场询价），材料市场询价以供应商盖章确认的报价清单为准，乙方不得以任何理由拒绝接受并影响施工进度，否则因此延误工期的责任由乙方承担。市场询价（含采保费）确定后，乙方方可对该部分工程施工，如因甲方原因迟延询价导致材料价格无法确定的，引起的工期延误，由甲方承担。
3、本条所述的部分暖通材料的市场预算价为：甲乙双方市场询价（工地价）× 【1+ 10%(采保及利润、税金）】/0.92。
4、乙方所使用的产品品牌、质量、规格尺寸必须履行合同义务（暖通材料必须 符合消防验收要求）按规范要求实施报验；如发现以下情况的乙方应无条件拆除、重做，由此产生的责任及费用由乙方承担并向甲方支付每次￥：1000元的违约金（乙方应向甲方出示所用产品的合格证及所使用产品的出产证明书作为结算资料）：
（1）乙方所使用材料品牌、质量、规格尺寸不符合设计要求；
（2）未经甲方同意乙方擅自以其他产品、假冒伪劣产品代替甲方已认可乙方使用的材料品牌；
（3）采用不合格产品的；
（4）乙方不使用国标产品的。

[律师回复] 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在协商一致的基础上，就 发包方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：______________________________________。
1.2 工程内容及做法(装修预算表)。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包方包工、包料;
(2)承包方包工、部分包料(承包方提供装饰装修材料表)，发包方提供部分材料(发包方提供装饰装修材料表);
(3)承包方包工、发包方包料(发包方提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限___个工作日，开工日期____年___月___日，竣工日期____年___月___日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________元,小写:______________元(室内装饰装修工程报价单)。
第二条 施工图纸 发包方委托承包方设计施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸)，设计费用含在工程价款内。
第三条 发包方义务
3.1 开工前_______天，为承包方入场施工创造条件，以不影响施工为原则;
3.2 提供施工期间的水源、电源;
3.3 负责协调施工队与周边邻居之间的关系;
3.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
3.5 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条 承包方义务
4.1 施工中严格执行安全施工、防火规定及质量标准，按期保质完成工程;
4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
4.3 保证室内上、下水管道的畅通;
4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期。
第六条 材料的提供
6.1 由发包方提供的材料、设备。发包方应在材料运到施工现场前通知承包方，双方共同验收并办理交接手续;
6.2 由承包方提供的材料、设备(承包方提供装饰装修材料表)，承包方应在材料运到施工现场前通知发包方认知。
第七条 工期延误
7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包方确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包方同意工期顺延的其他情况。
7.2 因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延; 因发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包方承担，工期顺延。
7.3 发包方未按期支付工程款，工期相应顺延。
第八条 工程验收和保修
8.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
(1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;
(2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;
(3)木工吊顶墙面等,木制品完工;
(4)全部工程完工。 承包方应提前两天通知发包方进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。
8.2 工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。
8.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。
第九条 工程款支付方式
9.1 双方约定按以下____方式支付工程款：
合同签定后，发包方按约定直接向承包方支付工程款的60%预付款，即_________元;水电改造完工后，发包方按约定直接向承包方支付工程款的30%进度款，即___________元;全部工程完工后三天内支付余款10%,即_________元.

[律师回复] 施工的一个劳务分包资质水暖电安装作业分包《建筑业企业资质等级标准》
1、企业注册资本金30万元以上。
2、企业具有相应专业助理工程师或技术师以上的技术负责人。
3、企业具有初级以上水暖、电工及管道技术工人不少于30人，其中，中、高级工不少于50%；企业作业人员持证上岗率100%。
4、企业近3年承担过2项以上水暖电安装作业分包，工程质量合格。 5. 企业具有与作业分包范围相适应的机具。《建筑业企业资质管理规定》第十四条首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交以下材料：
（一）建筑业企业资质申请表及相应的电子文档；
（二）企业法人营业执照副本；
（三）企业章程；
（四）企业负责人和技术、财务负责人的身份证明、职称证书、任职文件及相关资质标准要求提供的材料；
（五）建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书；
（六）建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书、身份证明及养老保险凭证；
（七）部分资质标准要求企业必须具备的特殊专业技术人员的职称证书、身份证明及养老保险凭证；
（八）建筑业企业资质标准要求的企业设备、厂房的相应证明；
（九）建筑业企业安全生产条件有关材料；
（十）资质标准要求的其他有关材料。以上是水暖电安装作业劳务分包的内容，可以考虑一下。

[律师回复] 投标书的主要内容可分为三大部分：程序条款、技术条款、商务条款。包含下列主要九项内容：
1、招标邀请函；
2、投标人须知；
3、招标项目的技术要求及附件；
4、投标书格式；
5、投标保证文件；
6、合同条件（合同的一般条款及特殊条款）；
7、技术标准、规范；
8、投标企业资格文件；
9、合同格式。一般无论工程还是货物都包括以上几部分内容。招标邀请函：招标机构编制，简要介绍招标单位名称、招标项目名称及内容、招标形式、售标、投标、开标时间地点、承办联系人姓名地址电话等。开标时间除前面讲的给投标商留足准备标书传递书的时间外，国际招标应尽量避开国外休假和圣诞节，国内招标避开春节和其它节假日。投标人须知：本部分由招标机构编制，是招标的一项重要内容。着重说明本次招标的基本程序。投标者应遵循规定和承诺的义务。投标文件的基本内容、份数、形式、有效期和密封、及投标其它要求。评标的方法、原则、招标结果的处理、合同的授予及签订方式、投标保证金。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 离婚协议书主要有哪些内容 一﹑登记离婚是双方当事人的真实意思的表示; 二﹑子女与何方共同生活，未与子女共同生活的一方对子女养育应承担的费用﹑支付的方式及期限; 三﹑共同财产的分割(归各方的数量和价值并附清单); 四﹑共同债权﹑债务的享有和清偿责任; 五﹑住房问题的解决方案; 六﹑对生活困难一方的经济帮助的方法﹑期限; 七﹑不与子女共同生活一方的探望权实行的方式及另一方协助的义务; 八﹑其他需要在协议中明确的事项; 九﹑双方当事人的签名(盖章或手印); 十﹑离婚协议书制作的时间

[律师回复] 你在租房前，如发现热水器，空调等有问题，应提前与房东商议清理，维修等所发生费用谁负责缴纳的具体事宜，以免后患。

[律师回复] 住宅质量保证书应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。房地产开发企业应当按照住宅质量保证书的约定，承担商品房保修责任。
《住宅使用说明书》应当对住宅的结构、性能和各部位(部件)的类型、性能、标准等加以说明，并提出使用注意事项，一般应当包含以下内容：
1.开发单位、设计单位、施工单位，委托监理的应注明监理单位；
2.结构类型；
3.装修、装饰注意事项；
4.上水、下水、电、燃气、热力、通讯、消防等设施配置的说明；
5.有关设备、设施安装预留位置的说明和安装注意事项；
6.门、窗类型，使用注意事项；
7.配电负荷；
8.承重墙、保温墙、防水层、阳台等部位注意事项的说明；
9.其他需要说明的问题。

[律师回复] 宣传活动通过悬挂横幅、发放宣传资料、现场接受咨询等形式,向广大群众及农民工朋友进行法制宣传和提供法律咨询服务,受到了农民工朋友的广泛欢迎。系列活动中,法律援助中心通过组织法律援助服务团队,深入工地、工厂、火车站等农民工集中的地方,为农民工提供政策法律咨询、索要欠薪、处理劳动纠纷等法律服务；开通了农民工法律援助维权“绿色通道”,对农民工法律援助案件实行优先受理、优先指派、优先办理,使农民工讨薪有着落,尽量在春节前拿到欠薪,回家过年。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 离婚书应当具备的内容 一、要写明原告和被告人的姓名、性别、年龄、民族、职业、籍贯、工作单位和住址。 如果有诉讼代理人，还应当写明诉讼代理人的姓名、职业、住址、工作单位、代理权的范Χ以及与原告之间的关系等。 二、主要是陈述婚姻状况、离婚理由以及诉讼请求。 (1)婚姻状况中应当写明何时结婚，在何地登记;怎样相识，是自由恋爱还是经人介绍，或是包办、买卖婚姻，是初婚还是再婚;婚后有无子女，子女的年龄及其他情况;现在是否分居，分居多长时间等。 (2)离婚的理由中应当写明：婚姻基础怎样，是好是坏，还是一般;婚后的感情如何;是否常吵打，吵打的主要原因、经过，被告的现在态度如何;是否经过双方单λ或居委会等基层组织的调解，调解的效果怎样;以前是否到法庭诉讼过，法庭处理结果。如果是因为第三者插足引起的离婚案件，方必须提出证据、证人的姓名和住址。总之，这部分里要提出自己要求离婚的充分理由。 (3)诉讼请求部分应当写明自己的离婚态度，离婚后对子女如何抚养、抚养费的承担，对家庭共同财产如何处置。 三、写明时所送交人民的名称，原告人自己签名或盖章，的时间。 状写完后，要求一式两份，送到即可。 离婚书应当注意的问题 1,书是引讼程序的最基本的法律文书,书的书写需要按照一定的格式书写,同时要在事实及理由部分将结婚的时间,婚后的情况,及不能再维持夫妻关系的理由写清楚.但一定要避免事无巨细全都写上的流水账式的书写方式，要将主要问题，主要观点，主要理由写清楚即可。实践中往往有些原告，总是担心?有将事实书写清楚，结果长篇大论，侃侃而谈，实际上这样做于事无补。 2，原告与被告的姓名一定要绝对准确，不能有任何的错误，换句话说只要与身份证上的名字一致就可以了 3，要写对各自的住址，电话，从而避免在传唤时产生错误，耽误时间。 4，在书中避免使用过激的语言，及不文明的言语。 5，写完后一定要好好的检查，不要因为不小心写上了对自己不利的话。

[律师回复] 1、当事人信息：主要包括姓名（名称），住所，联系方法等等。
2、标的：合同为何而立，标的就是关键；价款：为实现标的交易而需要支付的价款，包括付款方式、条件、定金等等。
3、履行因素：包括期限、地点、方式等等；违约责任：违约金、定金、赔偿金、免责等等内容都包括在此。
4、解决争议的方式：明确仲裁还是诉讼。如果选择仲裁的，条款应符合仲裁法的规定。合同生效条款：生效或者失效的条件以及无效的免责等等。附件：记载本合同的附件种类、数量、效力等。

[律师回复] 住宅质量保证书应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。房地产开发企业应当按照住宅质量保证书的约定，承担商品房保修责任。
《住宅使用说明书》应当对住宅的结构、性能和各部位(部件)的类型、性能、标准等加以说明，并提出使用注意事项，一般应当包含以下内容：
1.开发单位、设计单位、施工单位，委托监理的应注明监理单位；
2.结构类型；
3.装修、装饰注意事项；
4.上水、下水、电、燃气、热力、通讯、消防等设施配置的说明；
5.有关设备、设施安装预留位置的说明和安装注意事项；
6.门、窗类型，使用注意事项；
7.配电负荷；
8.承重墙、保温墙、防水层、阳台等部位注意事项的说明；
9.其他需要说明的问题。

[律师回复] 根据你的问题解答如下,
一、双方当事人的信息
双方当事人的信息包括：姓名、联系电话、联系地址等相关信息。当事人可根据自己需求约定。
二、房屋装修施工的内容
1、土建整修
例如：拆除一层客厅与右侧次卧的隔墙及次卧与凉台的滑动塑钢门、客厅与凉台的滑动塑钢门、二层主卧与衣帽间的隔墙及与凉台的滑动塑钢门，三个凉台外侧磁砖。
2、地(墙)砖铺贴
例如：室内一层客厅、餐厅、生活凉台、厨房、卫生间，二层卫生间、两个露台等由甲方设计指定部位的地(墙)砖铺贴
3、木工施工制作
例如：一层、二层天棚局部木龙骨纸面石膏板吊顶。
4、室内乳胶漆饰面。
三、工程施工承包方式
例如：甲方负责采购全部原材料，乙方负责组织施工。或者是甲方负责部分的原材料，剩下的有乙方负责等，具体按双方的协商约定。
四、施工费用计价
1、土建整修。
例如：隔墙拆除按墙体一侧投影面积40元㎡计价凉台磁砖拆除和墙面找平按20元㎡土建整修结束，事后必须清运建筑垃圾至小区物业指定地点，清运费用包含在上述施工内容计价之内。从小区直运量另外计费。具体的施工费用不同地区有所差异，要根据当地的劳工价格再协商确定。
2、地(墙)砖铺贴。
例如：客厅、餐厅、厨、卫地墙砖按28元㎡计价，露台600200地砖按30元㎡计价，客厅波导线按10元计价，踢脚线按5元计价。
3、木工的计价。
例如：天棚木龙骨纸面石膏板局部吊顶(平顶)按30元㎡计价。
4、乳胶漆墙面、天棚。
均按13元㎡计价。
五、付款方式
付款的方式可以是工程结束后一次性支付，也可以是按工程的进度量支付或者按时间段支付，具体的支付方式由双方当事人协商约定。
六、其他事项
其他事项可以约定一些其他细节事情或者一些安全责任的承担。还可以约定合同终止的事由等事项。
七、合同的生效
最后是当事人双方的签名盖章以及签约的时间。

[律师回复] 发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
　　按照 《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第1条 工程概况
　　
1.
1、 工程名称：
　　
1.
2、 工程地点：
　　
1.
3、 承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。
　　
1.
4、 承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）
　　
1.
5、 工期： 天。（按甲方通知进场施工当天计，即从 年 月 日 起计）
　　
1.
6、 工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级，。
　　
1.
7、 合同工程价款（人民币大写）： （详见预算表）。
　　第2条 甲方工作
　　
2.
1、开工前，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。
　　
2.
2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。
　　
2.
3、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。
　　
2.
4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。
　　
2.
5、如需要拆改建筑物结构或设备管线，负责办理相应手续，协调物业管理公司与装修之间的具体问题。
　　第3条 乙方工作
　　
3.
1、参加甲方组织的作法说明的现场交接，拟定施工方案和进度计划，按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。
　　
3.
2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期施工，解决由乙方负责的各项事宜。
　　
3.
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，编制工程结算。
　　
3.
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理工作。
　　
3.
5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　
3.
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　
3.
7、进场前办妥施工人员的工地出入证，接受施工安全教育。
　　
3.
8、进场人员必须备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。
　　
3.
9、乙方必须做好施工安全措施，施工安全乙方负责，甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。
　　第4条 关于工期的约定
　　
4.
1、因一方责任，影响工期，一切责任由责任方负责。
　　
4.
2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。
　　
4.
3、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期，工期顺延。
　　
4.
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。
　　第5条 关于工程质量及验收的约定
　　
5.
1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期
　　
5.
2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
　　
5.
3、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。
　　第6条 关于工程价款及结算的约定
　　
6.
1、
1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。
　　
6.
1、
2、在预算项目内有发生施工完成才结算，没有做的项目不结算。
　　
6.
1、
3、增加的工程项目按甲方签认计算。
　　
6.
2、工程款的支付方式：
　　
6.
2.
1、甲、乙双方签订合同后，甲方支付 %工程款。
　　
6.
2.
2、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。
　　
6.
2.
3、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。
　　
6.
2.
4、余款（保修金除外）在工程完工通过验收，在双方确定结算后 天内甲方支付完毕。
　　
6.
2.
5、乙方以人民币 工程保修金，待保修期满后十天内结清。
　　
6.
3、 本工程项目的增减约定
　　
6.
3、
1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。
　　第7条 有关材料供应的约定
　　
7.
1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场，如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。
　　
7.
2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议，可进行检验。
　　第8条 有关安全生产和防火的约定
　　
8.
1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
　　
8.
2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。
　　第9条 违约责任、争议或纠纷处理
　　
9.
1、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　
9.
2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　
9.
3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。
　　第10条 附则
　　
10.
1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。
　　
10.
2、本合同正、副文本各两份，双方各执二份，具同等效力。
　　
10.
3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。
　　
10.
4、附件：《装修工程报价（预算）表》
　　甲方： 乙方：
　　代表（签字）： 代表（签字）：
　　年 月 日 年 月 日

[律师回复] 　　根据《建筑法》的相关规定,以下情况的分包是禁止的：　　 1、禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。　　 2、禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。　　 3、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人。　　 4、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。　　 5、禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。　　 6、禁止分包单位将其承包的工程再分包。

[律师回复] 属于配套设施，郑州这边已经不收取初装费了，不能不装，但这部分钱应由政府及开发商承担

[律师回复] 可以选择，这是你的权利，不是义务。

[律师回复] 根据你的问题解答如下,
1、协议离婚是双方当事人的真实意思的表示，不存在欺诈、胁迫等情形;
2、决定子女的抚养问题，明确抚养费数额、支付方式、支付期限及探望权的行使方式等，有可能的话建议同时约定违约责任;
3、区分夫妻共同财产和个人财产的范围，对夫妻共同财产进行分割;
4、明确夫妻共同债权、债务的享有、承担;
5、离婚后双方居住问题的解决方案，对生活困难一方的经济帮助的方法、期限;
6、其他需要在协议中明确的事项。
男方：某某，男，汉族，____年__月__日生，住______，身份证号码：____ 女方：某某，女，汉族，____年__月__日生，住______，身份证号码：____ 双方于____年__月认识，于____年__月__日在____登记结婚，婚后于____年__月__日生育一儿子(女儿)，名____。现夫妻感情已经完全破裂，没有和好可能，经双方协商达成一致意见，订立离婚协议如下：
一、男女双方自愿离婚。 协议离婚是双方当事人的真实意思的表示，不存在欺诈、胁迫等情形。
子女抚养、抚养费及探望权
儿子(女儿)____由女方抚养，随同女方生活，抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由男方全部负责，男方应于____年__月__日前一次性支付____元给女方作为女儿的抚养费。 在不影响孩子学习、生活的情况下，男方可随时探望女方抚养的孩子。
夫妻共同财产的处理：
(1)存款：双方名下现有银行存款共____元，双方各分一半，为______元。分配方式：各自名下的存款保持不变，但男方女方应于____年__月__日前一次性支付____元给女方男方。
(2)房屋：夫妻共同所有的位于×××的房地产所有权归 方所有。
(3)其他财产：婚前双方各自的财产归各自所有，男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。
债权与债务的处理
双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务，任何一方如对外负有债务的，由负债方自行承担。(__方于____年__月__日向×××所借债务由__方自行承担……)
五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任： 双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。
六、经济帮助及精神赔偿
因女方生活困难，男方同意一次性支付补偿经济帮助金__元给女方。鉴于男方要求离婚的原因，男方应一次性补偿女方精神损害费__元。
上述男方应支付的款项，均应于____年__月__日前支付完毕。 本协议一式三份，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效。
男方：(签名) 女方：(签名)
____年__月__日 ____年__月__日

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 交通事故认定书记载了交通事故的基本事实、成因和当事人的责任等主要内容。基本事实方面，描述了交通事故发生前后以及当时的机动车、非机动车、行人的交通状况以及交通设施的状况，还有人身伤亡或者财产的损毁状况。交通事故的成因就是引起交通事故的依据，主要解决因果关系的问题，也是认定当事人责任大小的依据之一。当事人的责任主要解决引起交通事故的原因与当事人的关联程度。
除此之外，交通事故认定书记载的其它信息也是值得关注的。有时候，不同的交通管理部门在交通事故认定书上记载信息的完整程度是不一样的。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 离婚协议书主要有哪些内容
一﹑登记离婚是双方当事人的真实意思的表示;
二﹑子女与何方共同生活，未与子女共同生活的一方对子女养育应承担的费用﹑支付的方式及期限;
三﹑共同财产的分割(归各方的数量和价值并附清单);
四﹑共同债权﹑债务的享有和清偿责任;
五﹑住房问题的解决方案;
六﹑对生活困难一方的经济帮助的方法﹑期限;
七﹑不与子女共同生活一方的探望权实行的方式及另一方协助的义务;
八﹑其他需要在协议中明确的事项;
九﹑双方当事人的签名(盖章或手印);
十﹑离婚协议书制作的时间