建筑工程合同纠纷,律师如何突破上诉争议难点

最新修订 | 2026-06-08
浏览10w+
汪家道律师
汪家道律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:1829人
擅长领域:建设工程纠纷 律所:浙江甬泰律师事务所
执业证号:13302201610739646 电话:13738846989
律师优势:有团队,丰富的专业经验;熟悉建筑房产、公司法务、婚姻家庭、债权债务领域的案件处理,并担任多家公司法律顾问,曾连续四个年度被浙江省企业法律顾问协会授予“浙江省优秀企业法律顾问荣誉“称号”。
展开
专家导读 上诉人对工程延期责任、工程款利息计算、竣工资料交付等提出异议。2016年执业于浙江宁波的汪家道律师,凭借二十载建筑工程纠纷处理经验,依据合同约定和事实证据,有力反驳上诉理由,成功维持一审原判,维护当事人合法权益。
建筑工程合同纠纷,律师如何突破上诉争议难点

上诉人宁波XX公司提出多项上诉理由。对于工程延期竣工责任,汪家道律师通过对合同约定和施工实际情况的深入分析,指出涉案工程水电安装工程由XX公司承包给案外人施工,至2018年8月21日该部分竣工资料仍未收集完成,导致竣工验收延期,责任在于XX公司。他还提供了《工程承包补充协议》以及相关证人证言证据,有力地证明了这一观点。

关于工程款利息计算标准,合同明确约定发包人逾期支付进度款的自逾期之日起超过15日的,应向承包人承担按月利率1.5%的利息损失。汪家道律师依据合同约定,反驳了XX公司提出的按照银行同期贷款利率计算的主张,得到了法院的认可。

对于竣工资料和竣工图纸的交付问题,汪家道律师指出,根据竣工验收报告,中纬XX施工部分应当提供的资料基本齐全,而消防工程由XX公司另行委托他人施工,提供相应资料的责任不在中纬XX。这一观点也得到了法院的支持。

此外,汪家道律师还在一审中积极为当事人争取合法权益。在工期延误违约金的计算上,虽然中纬XX对一审判决也有异议,但汪家道律师通过对施工过程和相关证据的细致梳理,为当事人争取到了较为合理的结果。

最终,二审法院认为一审判决认定事实清楚,适用法律正确,驳回了上诉人的上诉请求,维持原判。汪家道律师凭借专业的法律知识、丰富的实践经验和严谨的工作态度,成功解决了本案中的多个法律实务难题,最大限度地维护了当事人的合法权益。他的成功代理,不仅体现了其在建筑工程纠纷领域的专业能力,也为类似案件的处理提供了有益的参考。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.3k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6068位律师在线平均3分钟响应99%好评
建筑工程合同纠纷,律师如何突破上诉争议难点
一键咨询
  • 南通用户3分钟前提交了咨询
    175****3017用户2分钟前提交了咨询
    168****2534用户4分钟前提交了咨询
    135****6447用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    165****0657用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    174****7044用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    144****0541用户4分钟前提交了咨询
    162****0327用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    135****6040用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
  • 178****4853用户4分钟前提交了咨询
    174****5580用户2分钟前提交了咨询
    148****7753用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    166****6833用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    148****3433用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    144****6735用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    154****0432用户2分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 建筑工程合同纠纷,律师如何突破上诉争议难点
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州134****1742用户2分钟前已提交咨询
沭阳152****5094用户2分钟前已获取解答
连云港134****7547用户3分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换