律图审稿专业委员会3轮严审

什么叫工程款纠纷?如何认定工程款纠纷?

帮助5人 3.8w浏览 匿名 2021-04-02 江苏连云港
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 工程款纠纷主要有以下类型:
    1、发包方拖欠工程款违约纠纷
    这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。
    2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷
    这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。
    3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷
    这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。
    4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷
    这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。
    5、质保金纠纷
    该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。
    6、合同瑕疵引发的工程款纠纷
    合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。
    7、包含工期延误的工程款纠纷
    这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。
    全文
    10 2021-04-02
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6803位律师在线平均3分钟响应99%好评
什么叫工程款纠纷?如何认定工程款纠纷?
一键咨询
  • 144****8801用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    174****1511用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    177****8442用户2分钟前提交了咨询
    132****5713用户1分钟前提交了咨询
    163****2685用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    175****2668用户2分钟前提交了咨询
    134****0853用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    137****7842用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    167****2522用户1分钟前提交了咨询
  • 160****0054用户4分钟前提交了咨询
    155****4680用户3分钟前提交了咨询
    170****6455用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    132****3203用户4分钟前提交了咨询
    154****7378用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    166****1704用户2分钟前提交了咨询
    151****2816用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    165****1352用户2分钟前提交了咨询
    141****3472用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    144****2465用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    137****4485用户3分钟前提交了咨询
    157****7343用户3分钟前提交了咨询
    173****1130用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    171****5554用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    173****0071用户1分钟前提交了咨询
    130****0231用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    145****2103用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    173****0446用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    133****2823用户3分钟前提交了咨询
    163****5808用户3分钟前提交了咨询
    130****8486用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    151****2667用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    161****2167用户1分钟前提交了咨询
    135****1244用户2分钟前提交了咨询
    144****1763用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    165****4620用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    165****8652用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    166****0056用户3分钟前提交了咨询
    167****0400用户4分钟前提交了咨询
    130****7503用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    158****1516用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    162****4647用户2分钟前提交了咨询
    142****2030用户2分钟前提交了咨询
    155****7286用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    140****0421用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    174****3781用户2分钟前提交了咨询
    147****1103用户4分钟前提交了咨询
    131****7734用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    138****5132用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    143****6265用户4分钟前提交了咨询
    161****8702用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州134****2461用户3分钟前已获取解答
镇江177****7978用户2分钟前已获取解答
无锡178****3694用户1分钟前已获取解答
武汉工程纠纷律师怎么处理工程款纠纷
1、用连带责任制度对农民工工资给予特殊保护2、黑白合同以中标备案合同的计价标准为结算依据3、拖欠工程款应计利息,起算时间按不同情况计取 4、拖欠工程款可顺延工期,但承包人必须事先发过书面催告五.发包人逾期不答复承包人提交的结算报告将被视为已经确认。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
如何应对工程款纠纷
工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。建设工程领域一般倾向于采用格式化的建设工程承包合同。这些格式合同中一般都包含决算异议期限,即发包方收到承包方决算报告后在10天内必须提出意见,逾期无答复视为同意。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
如何防范工程款纠纷
预防:1、严把合同关,有关工程款支付的条款应尽量细化。2、应用法律规定以保护自己正当权益。3、认真做好工程签证,加强工程索赔。4、防范不按约定付款及异常收款现象。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
工程款纠纷如何处理?
发包方拖欠工程款违约纠纷的解决对策。这类纠纷中,发包方往往是摆出一副死猪不怕开水烫的架子,反正是没钱,随便你折腾。对这类的发包方,如果真是查不到其他财产,那么只好对所建工程下手:第一种办法,双方协商把工程项目折成工程款变更到承包方名下。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
5691 位律师在线,高效解决问题
工程款纠纷管辖法院
依据《民事诉讼法》第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应