律图审稿专业委员会3轮严审

我是一个建筑队的工头,现在甲方违反了规定,没有按时支付我材料钱,请问一下建设工程合同的索赔依据有哪些呢?

帮助5人 2.2k浏览 匿名 2018-04-13 山西大同
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建设工程合同的索赔的依据主要有以下几大块:合同相关条款2、索赔事实3、事实材料,事项说明,现场施工图纸、签证、草图,照片等原始资料4、费用计算书等合同法的相关赔偿依据如下:第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百七十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第二百八十五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
    全文
    7 2018-04-13
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3563位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设工程合同的索赔依据有那些呢?
一键咨询
  • 154****6737用户1分钟前提交了咨询
    167****4626用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    164****1402用户4分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    147****4026用户4分钟前提交了咨询
    168****7842用户1分钟前提交了咨询
    177****2182用户2分钟前提交了咨询
    144****0025用户2分钟前提交了咨询
    176****0312用户4分钟前提交了咨询
    临汾用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    175****0855用户3分钟前提交了咨询
    138****7483用户1分钟前提交了咨询
  • 156****1565用户1分钟前提交了咨询
    138****0685用户1分钟前提交了咨询
    132****6783用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    175****5021用户1分钟前提交了咨询
    143****3650用户4分钟前提交了咨询
    155****5560用户1分钟前提交了咨询
    晋城用户4分钟前提交了咨询
    153****3682用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    133****7126用户3分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户3分钟前提交了咨询
    晋中用户3分钟前提交了咨询
    长治用户4分钟前提交了咨询
    160****1062用户3分钟前提交了咨询
    阳泉用户1分钟前提交了咨询
    141****1131用户4分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    161****2807用户1分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户3分钟前提交了咨询
    忻州用户2分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    177****6078用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户2分钟前提交了咨询
    忻州用户2分钟前提交了咨询
    长治用户4分钟前提交了咨询
    大同用户2分钟前提交了咨询
    运城用户1分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    朔州用户3分钟前提交了咨询
    162****3407用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户3分钟前提交了咨询
    178****2537用户4分钟前提交了咨询
    156****1051用户4分钟前提交了咨询
    临汾用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户3分钟前提交了咨询
    大同用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户3分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    157****5207用户1分钟前提交了咨询
    134****8618用户4分钟前提交了咨询
    141****3621用户4分钟前提交了咨询
    157****0233用户1分钟前提交了咨询
    152****8604用户3分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    173****6334用户2分钟前提交了咨询
    132****0122用户2分钟前提交了咨询
    忻州用户2分钟前提交了咨询
    大同用户1分钟前提交了咨询
    晋城用户2分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    太原用户1分钟前提交了咨询
    178****2402用户3分钟前提交了咨询
    163****0801用户1分钟前提交了咨询
    朔州用户2分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    170****8802用户3分钟前提交了咨询
    174****5805用户4分钟前提交了咨询
    166****1273用户2分钟前提交了咨询
    153****7657用户3分钟前提交了咨询
    158****8143用户3分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    165****5446用户2分钟前提交了咨询
    长治用户3分钟前提交了咨询
    130****2141用户3分钟前提交了咨询
    140****6333用户4分钟前提交了咨询
    晋中用户2分钟前提交了咨询
    晋中用户2分钟前提交了咨询
    142****7447用户3分钟前提交了咨询
    167****4355用户4分钟前提交了咨询
    177****6323用户3分钟前提交了咨询
    131****7066用户1分钟前提交了咨询
    150****3548用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    太原用户4分钟前提交了咨询
    朔州用户1分钟前提交了咨询
    168****3441用户3分钟前提交了咨询
    145****2662用户3分钟前提交了咨询
    175****6554用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
扬州134****1239用户2分钟前已获取解答
无锡180****2174用户4分钟前已获取解答
连云港180****2079用户2分钟前已获取解答
建设工程质量标准有那些分类
1、按照发布等级可以分为:国家标准、地方标准、行业标准、企业标准。按照遵守严格程度可以分为:推荐性标准、强制性标准(相应的标准条文也可以分为:一般性条文、强制性条文)2、一般标准的严格程度是:国标是最基本的,地方标准要严格一些,企业标准是最严格的。标准执行的原则是谁严格执行谁。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
建设工程索赔程序是什么?
1、首先,索赔事件发生时,承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书,并抄送业主。2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存。3、索赔意向书递交监理工程师签认时,监理工程师应审查索赔事件的当时记录,索赔事件属实,监理工程师应予以签认。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
建设工程索赔目标有哪些?
按索赔事件的影响分类:工期拖延索赔;不可预见的外部障碍或条件索赔;工程变更索赔;工程终止索赔:由于某种原因,如不可抗力因素影响、发包人违约,使工程被迫在竣工前停止实施,并不再继续进行,使承包人蒙受经济损失,因此提出索赔。其他索赔。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
建设工程索赔程序是什么?
索赔事件发生时,承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书,并抄送业主。承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
7132 位律师在线,高效解决问题
建设工程索赔程序有哪些?
建设工程索赔程序有索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料等。建设工程索赔费用的组成有人工费;设备费;材料费;管理费等。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应