律图审稿专业委员会3轮严审

有一个朋友,上个星期在房地产公司买了一个包子,什么提成之后签订一份合同,交房的时候房屋质量有问题。质量问题的民事反诉状是什么

帮助10人 1.3w浏览 #诉讼仲裁 匿名 2018-05-25 陕西安康
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 专业辩护法务
    专业辩护法务
    28人赞同了该解答
    咨询我
    反诉人(本诉被告):江苏**建设工程有限公司,
    住所地:淮安市**工业园区边寿民路**桥路口**号。
        法定代表人:**林,该公司总经理。
        委托代理人:张笑云,江苏永元律师事务所律师,15951988780。
    被反诉人(本诉原告):淮安市**房地产开发有限公司,
    住所地:淮安市淮安区淮城镇**路**号。
    法定代表人:王**,该公司总经理。

    反诉请求
    1、判令被反诉人立即向反诉人支付拖欠工程款600万元(最终以工程鉴定结论据实结算)及利息(自工程实际交付之日起,至实际支付之日时止,按照中国人民银行同期同类贷款利率计息)。
    2、判令被反诉人承担本案全部诉讼费用。

    事实与理由
    反诉人与被反诉人双方于2010年6月1日就“淮安市**区**乡**嘉苑工程1#—10#楼”签订了两份协议,一份是反诉人中标后双方签订的《建设工程施工合同》,是为了走招标程序的,作为备案合同,由于工程量(包括变更设计、车库、阁楼等)有所增加,远远超越了双方签订的《建设工程施工合同》的承包范围,中标合同价已远远低于成本价,况且双方在合作的过程中也一直口头约定据实结算工程款,这是行业惯例,因为双方都知道按照中标合同价是做不下来的。现反诉人已为此工程实际支出2600多万元,这其中还不包括加固费用。反诉人对此工程的预算总价已达到3000多万元。而被反诉人才向反诉人支付的工程款达2300多万元,被反诉人应立即向反诉人支付拖欠工程款600万元(最终以工程鉴定结论据实结算)及利息(自工程实际交付之日起,至实际支付之日时止,按照中国人民银行同期同类贷款利率计息)。据此,反诉人恳请法院对此工程进行鉴定,从而确定工程造价。反诉人与被反诉人应遵从行业惯例、公平合理、诚实信用原则,据实结算;另一份是双方实际履行的协议,该协议对工程总价没有约定,只约定了建筑面积每平方700元的结算价格。该协议实际履行期限为2010年7月28日开工。2011年1月28日,经验收,主体工程不合格,其主要原因是混凝土强度不足。反诉人为了早日交付工程,解决部分业主的实际需求,承担自己的社会责任,积极与被反诉人协调解决此事。经工地有关派驻机构及被反诉人、反诉人协商一致,对此不合格工程进行加固。反诉人前期先行支付加固费用160多万元后,后续加固费用由被反诉人自行支付给南京加固公司。2012年12月22日,工程通过竣工验收。
    主体工程不合格,其主要原因不是反诉人造成的。因为反诉人的施工分部分项验收都已合格,有各种工程签证证明。因加固主体工程而导致反诉人竣工验收不能按期,其责任不在反诉人。被反诉人却把责任归结为反诉人的,而追究反诉人的违约责任,这是无事实和法律依据,更是没有任何道理可言的。因被反诉人逾期交房赔付购房业主违约责任产生的直接损失约360万元,是被反诉人与业主的合同关系,根据合同的相对性,理应由被反诉人自己承担,跟反诉人没有关系。况且360万元的直接损失也是被反诉人的一面之辞,有何计算依据和标准?
    全文
    12 2018-05-25
  • 诉讼法务
    诉讼法务
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    新买的房子,质量问题的民事反诉状是反诉人(本诉被告):陕西国际建设工程有限公司
    法定代表人:## 经理
    住所地:西安市碑林区##
    被反诉人(本诉原告):陕西##实业有限公司
    法定代表人: 经理
    住所地:西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。
    反诉请求:
    1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》;
    2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失 860000 元;
    3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。
    事实和理由:
    2012年6月20日,反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》,反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工,双方在合同约定相关内容,第11条对工程款支付进行了明确约定,合同第18条对违约索赔进行了明确约定。
    合同签订后,反诉人组织安排施工,每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的,已经完成#楼主体封顶,#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款,虽经反诉人多次要求,但其就是不按时足额支付。所以,造成农民工工资无法发放,材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶,而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。
    工程已近收尾
    全文
    11 2018-05-25
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余1条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6546位律师在线平均3分钟响应99%好评
新买的房子,质量问题的民事反诉状
一键咨询
  • 咸阳用户1分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    137****5456用户4分钟前提交了咨询
    142****5647用户2分钟前提交了咨询
    160****2133用户4分钟前提交了咨询
    177****8178用户4分钟前提交了咨询
    161****3100用户4分钟前提交了咨询
    142****2540用户1分钟前提交了咨询
    160****0828用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户2分钟前提交了咨询
    176****5332用户3分钟前提交了咨询
    140****5155用户3分钟前提交了咨询
    渭南用户3分钟前提交了咨询
    145****1302用户2分钟前提交了咨询
    安康用户4分钟前提交了咨询
  • 咸阳用户4分钟前提交了咨询
    榆林用户2分钟前提交了咨询
    咸阳用户3分钟前提交了咨询
    西安用户3分钟前提交了咨询
    150****0152用户4分钟前提交了咨询
    榆林用户3分钟前提交了咨询
    165****1774用户3分钟前提交了咨询
    咸阳用户4分钟前提交了咨询
    167****8154用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户4分钟前提交了咨询
    146****4261用户3分钟前提交了咨询
    榆林用户1分钟前提交了咨询
    西安用户1分钟前提交了咨询
    165****4124用户2分钟前提交了咨询
    134****5666用户2分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户4分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    168****4640用户3分钟前提交了咨询
    延安用户3分钟前提交了咨询
    152****5666用户1分钟前提交了咨询
    汉中用户1分钟前提交了咨询
    150****4664用户1分钟前提交了咨询
    156****4187用户2分钟前提交了咨询
    延安用户3分钟前提交了咨询
    西安用户1分钟前提交了咨询
    咸阳用户3分钟前提交了咨询
    榆林用户1分钟前提交了咨询
    152****1062用户4分钟前提交了咨询
    榆林用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户2分钟前提交了咨询
    汉中用户4分钟前提交了咨询
    175****8274用户1分钟前提交了咨询
    汉中用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    170****4801用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    延安用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户1分钟前提交了咨询
    渭南用户4分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    176****2082用户3分钟前提交了咨询
    165****5412用户2分钟前提交了咨询
    171****7624用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户2分钟前提交了咨询
    134****5345用户2分钟前提交了咨询
    152****2776用户3分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    安康用户3分钟前提交了咨询
    130****6448用户1分钟前提交了咨询
    汉中用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户3分钟前提交了咨询
    147****1775用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户4分钟前提交了咨询
    渭南用户1分钟前提交了咨询
    151****7670用户1分钟前提交了咨询
    商洛用户3分钟前提交了咨询
    安康用户2分钟前提交了咨询
    147****1866用户1分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    162****0872用户4分钟前提交了咨询
    咸阳用户2分钟前提交了咨询
    166****0373用户4分钟前提交了咨询
    166****2710用户1分钟前提交了咨询
    142****3022用户1分钟前提交了咨询
    158****5223用户4分钟前提交了咨询
    商洛用户2分钟前提交了咨询
    宝鸡用户2分钟前提交了咨询
    151****8513用户2分钟前提交了咨询
    172****6712用户2分钟前提交了咨询
    160****0875用户4分钟前提交了咨询
    163****5134用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户4分钟前提交了咨询
    171****4203用户3分钟前提交了咨询
    安康用户1分钟前提交了咨询
    144****7345用户3分钟前提交了咨询
    167****5428用户1分钟前提交了咨询
    147****5247用户1分钟前提交了咨询
    147****5440用户3分钟前提交了咨询
    157****4581用户4分钟前提交了咨询
    135****1325用户2分钟前提交了咨询
    178****0113用户3分钟前提交了咨询
    161****4367用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
南通135****5163用户2分钟前已获取解答
淮安180****2633用户3分钟前已获取解答
徐州178****6759用户4分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应