律图审稿专业委员会3轮严审

我是在施工队伍工作的,平时公司经常能接到招标任务,并且能抢到,这一次,如往常一样,在一个大型招投标上抢到一份,可是即将开始施工时,甲方违约,要求换队伍,甲方违约,工程违约金最多多少费用?

帮助10人 3.6w浏览 匿名 2019-04-09 甘肃庆阳
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    一、工程施工合同违约情况有哪些?
    在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。
    如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。
    二、工程施工合同违约金最高赔偿上限是多少?
    违约金是由合同当事人约定的概念,如果未约定则不存在违约金支付问题。违约金上限属于约定违约金的范畴,是否设定,如何设定亦取决于合同当事人的决定,法律并不进行干涉。需要注意的是,约定违约金上限并不意味着违约方的违约赔偿责任即以该上限为准。
    《合同法》第114条第2款规定:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”根据该规定可以看出,即使合同中约定了违约金(包括上限),如果违约金不足以弥补因违约行为给守约方造成的损失,守约方也是可以要求增加的。也就是说,违约金或者违约金上限是不能完全限制违约方所需承担的损失赔偿责任的。按照《合同法》第114条第2款规定,如果违约金高于守约方的实际损失,违约方也可以要求降低,只不过需要达到“过分高于”的程度才会被允许予以调整。这体现了违约金的惩罚性特点。
    全文
    13 2019-04-09
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    一、工程逾期违约金一般是多少钱?
    国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。
    1、一般要按照合同约定办理,如果一方违约,可以要求承担违约责任,协商不成,起诉解决。
    2、一般双方在签订合同时,都会对合同的相关条款,以及违约以后,对违约金的约定,如果有一方违约的,应当支付其违约金。
    违约金是由当事人约定的,为约定违约金。约定违约金是一种合同关系,称违约金合同。这种合同属从合同。主合同无效,违约金合同无效。违约金合同是诺成合同,与定金合同不同,不以预先给付为成立要件。约定违约金又是一种附条件合同,通常,违约行为发生,违约金合同生效;违约行为不发生,违约金合同不生效。
    二、工程建设违约的情况有哪些?
    1、超过合同规定日期验收,按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。
    2、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
    3、工程未经验收,发包人提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包人承担责任。
    4、未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包人因此发生的实际损失。
    5、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。
    三、违约金比例最高是多少?
    违约金可分为法定违约金与约定违约金。法定违约金是指由法律明文规定了适用情形、比例或者金额的违约金;约定违约金是指合同双方当事人在签订合同时自行约定适用情形、比例或者金额的违约金。如果合同中只对违约金做了原则性的规定,没有具体约定违约金的比例或数额,并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者金额的,则可按《民法通则》及《合同法》中关于承担违约金责任的一般原则执行。
    综上所述,建筑工程属于重大投资项目,双方在订立的工程施工合同里面会规定好各自权利义务。如果不是特殊原因导致工程延期交付,逾期属于一般违约,这样违约方要按天支付违约金,根据合同价款的千分之五计算。这算是不严重的违约,如果工程有严重质量问题导致合同履行终止的,违约金比例最高可以是百分之二十。
    全文
    6 2019-04-09
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6516位律师在线平均3分钟响应99%好评
甲方违约了,要求换掉我的施工队,工程违约金最多多少费用?
一键咨询
  • 168****8652用户3分钟前提交了咨询
    临夏用户4分钟前提交了咨询
    天水用户2分钟前提交了咨询
    酒泉用户2分钟前提交了咨询
    兰州用户3分钟前提交了咨询
    162****5322用户3分钟前提交了咨询
    天水用户4分钟前提交了咨询
    陇南用户2分钟前提交了咨询
    170****2751用户4分钟前提交了咨询
    金昌用户3分钟前提交了咨询
    庆阳用户3分钟前提交了咨询
    兰州用户1分钟前提交了咨询
    177****6681用户1分钟前提交了咨询
    定西用户4分钟前提交了咨询
    130****7823用户4分钟前提交了咨询
  • 146****8680用户1分钟前提交了咨询
    庆阳用户4分钟前提交了咨询
    162****3242用户1分钟前提交了咨询
    167****1010用户3分钟前提交了咨询
    134****1023用户4分钟前提交了咨询
    酒泉用户2分钟前提交了咨询
    临夏用户1分钟前提交了咨询
    兰州用户3分钟前提交了咨询
    金昌用户4分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户1分钟前提交了咨询
    定西用户4分钟前提交了咨询
    陇南用户4分钟前提交了咨询
    武威用户3分钟前提交了咨询
    陇南用户1分钟前提交了咨询
    168****4115用户1分钟前提交了咨询
    武威用户1分钟前提交了咨询
    143****8282用户1分钟前提交了咨询
    135****7576用户2分钟前提交了咨询
    150****5105用户2分钟前提交了咨询
    张掖用户3分钟前提交了咨询
    陇南用户4分钟前提交了咨询
    154****3671用户4分钟前提交了咨询
    154****8643用户2分钟前提交了咨询
    174****8703用户3分钟前提交了咨询
    162****4081用户3分钟前提交了咨询
    168****3788用户1分钟前提交了咨询
    临夏用户4分钟前提交了咨询
    147****8464用户3分钟前提交了咨询
    141****8485用户4分钟前提交了咨询
    136****2273用户1分钟前提交了咨询
    176****4047用户4分钟前提交了咨询
    临夏用户2分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户3分钟前提交了咨询
    天水用户1分钟前提交了咨询
    178****4735用户1分钟前提交了咨询
    定西用户1分钟前提交了咨询
    庆阳用户3分钟前提交了咨询
    陇南用户2分钟前提交了咨询
    140****7751用户2分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户2分钟前提交了咨询
    临夏用户1分钟前提交了咨询
    177****8107用户3分钟前提交了咨询
    133****1413用户1分钟前提交了咨询
    陇南用户3分钟前提交了咨询
    131****0286用户1分钟前提交了咨询
    174****0541用户4分钟前提交了咨询
    148****6555用户3分钟前提交了咨询
    130****2200用户4分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户4分钟前提交了咨询
    141****2717用户1分钟前提交了咨询
    172****2712用户2分钟前提交了咨询
    酒泉用户1分钟前提交了咨询
    兰州用户2分钟前提交了咨询
    153****6081用户4分钟前提交了咨询
    151****3308用户3分钟前提交了咨询
    兰州用户1分钟前提交了咨询
    白银用户4分钟前提交了咨询
    145****5585用户3分钟前提交了咨询
    150****5801用户1分钟前提交了咨询
    武威用户4分钟前提交了咨询
    张掖用户4分钟前提交了咨询
    177****0468用户4分钟前提交了咨询
    141****2067用户2分钟前提交了咨询
    定西用户2分钟前提交了咨询
    140****2825用户4分钟前提交了咨询
    庆阳用户2分钟前提交了咨询
    176****6516用户3分钟前提交了咨询
    147****3267用户2分钟前提交了咨询
    137****6122用户2分钟前提交了咨询
    147****3764用户3分钟前提交了咨询
    155****0766用户4分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户1分钟前提交了咨询
    陇南用户3分钟前提交了咨询
    157****4775用户4分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户2分钟前提交了咨询
    143****4485用户2分钟前提交了咨询
    庆阳用户1分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户3分钟前提交了咨询
    140****8455用户3分钟前提交了咨询
    天水用户1分钟前提交了咨询
    134****3444用户3分钟前提交了咨询
    金昌用户2分钟前提交了咨询
    定西用户1分钟前提交了咨询
    176****4768用户4分钟前提交了咨询
    145****7870用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
扬州180****4415用户4分钟前已获取解答
南通188****9410用户3分钟前已获取解答
苏州135****7108用户4分钟前已获取解答
店面签约甲方违约的违约金是多少?
店面签约甲方违约的违约金在法律上并没有明确的规定,应当由双方进行协商认定,但法律上也明确规定了其违约金的上限不得超过造成损失的30%,双方约定的违约金标准应当在这个范围之内。
10w+浏览
房产纠纷
盗窃罪数额多少算违法
[律师回复] 解析:
若个人实施了盗窃公私财物的行为,且所盗窃财物的价值达到了五百元及以上的标准,便可被判定为涉嫌构成盗窃犯罪。
首先,盗窃公私财物的价值若在人民币一千元到三千元之间,那么这样的情况将会被定义为“数额较大”。若行为人的盗窃行为发生了,并且涉嫌金额属于“数额较大”级别的,通常会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,同时还可能需要承担罚金的处罚。
其次,如果盗窃公私财物的价值在人民币三万元到十万元之间,那么这种情况将被视为“数额巨大”。在这种情况下,行为人可能会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时也可能需要承担罚金的处罚。
最后,如果盗窃公私财物的价值在人民币三十万元到五十万元之间,那么这种情况将被视为“数额特别巨大”。在这种情况下,行为人可能会面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑罚,同时也可能需要承担罚金或没收财产的处罚。
值得注意的是,对于一年内入户盗窃或在公共场所扒窃三次以上的行为,无论其涉案金额大小如何,都应被视为“多次盗窃”,无需达到特定的数额要求,即可按照盗窃罪进行定罪量刑。盗窃罪的构成要素主要包括:
1.犯罪主体必须是具备刑事责任能力的自然人;
2.犯罪主观方面必须是出于直接故意的心理状态;
3.犯罪客体必须是公私财物的所有权;
4.犯罪客观方面则表现为行为人实施了秘密窃取数额较大的公私财物或者多次秘密窃取公私财物的行为。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上,三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃罪是指盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6917位律师在线
立即咨询
取保候审期间违规怎么处理
[律师回复] 解析:
若在执行取保候审期间发现有违反相关规定者,必须依法逮捕。在此情况下,可先对犯罪嫌疑人和被告进行拘留处理。为了确保他们不会逃脱侦查、起诉以及审判程序,应要求其提出担保人或是缴纳一定数额的保证金,同时出具相应的保证书,以此来确保其能够随时接受传讯和出庭受审。若被取保候审的犯罪嫌疑人和被告人违反了前两项规定,已经缴纳了保证金的,应当根据具体情况,依法没收其中的部分或者全部保证金,同时根据情节轻重,分别采取以下措施:责令犯罪嫌疑人和被告人写下深刻的悔过书,重新缴纳保证金、提出担保人,或者是采取监视居住的方式,甚至是依法逮捕。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
甲方约定违约金违约之后怎么赔偿
首先应当按照合同处理,如果合同有关于违约金的条款,应当按照合同约定处理;约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
10w+浏览
合同事务
利用第三人实施盗窃罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
对于涉及多名罪犯实施的盗窃行为应如何予以定罪量刑,需根据具体案件情况进行分析和评估。在共同犯罪中,若构成了盗窃罪,则应按照各自所犯罪行来分别给予相应的刑事惩罚。
其中,在盗窃犯罪活动中发挥主导作用者,即为主犯,应对其适用较重的刑罚标准。
依据相关法律规定,对于主犯,如果涉案金额达到较大程度,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还可能面临罚金的处罚;若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样也会面临罚金的处罚;而对于涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节的主犯,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还可能被课以罚金或没收财产。反之,在共同犯罪中仅起到次要或辅助作用的罪犯,即为从犯。对于从犯,在上述基础之上,应当依法从轻、减轻或免除处罚。
法律依据:
《刑法》第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5945位律师在线
立即咨询
施工单位职务侵占罪量刑判多久
[律师回复] 解析:
1.对于侵占金额达到一定标准的犯罪者,法院将会判处其三年以下的有期徒刑或拘役惩罚;
2.如果侵占的金额超过了规定的数额范围,那么犯罪分子将会面临三年以上直至十年以下的有期徒刑处罚;
3.而当犯罪分子的行为严重到涉及到数额特别巨大的程度时,他们就会被判处在十年以上乃至无期徒刑的严厉制裁。
职务侵占罪,即指公司、企业或者其他组织中的工作人员,由于职务上存在的便利条件,通过不法手段将本应属于本单位所有的财产,擅自占有并据为己有的违法犯罪行为。
针对此类犯罪行为,我们可以采取多种有效的维权策略。
首先,我们可以选择与经营者进行友好协商和解,这种方式既直接又便捷,能够快速地解决问题。
其次,我们还可以寻求消费者协会的帮助,通过消费者协会的调解,使得权益受损的消费者能够得到公正合理的处理结果。
此外,我们还可以向相关的行政管理部门进行投诉,或者依据与经营者达成的仲裁协议,请求仲裁机构进行仲裁,甚至可以向人民法院提起民事诉讼等途径来维护自身的合法权益。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
合同违约甲方没填能要违约金吗?
能要违约金。尽管在合同中没有具体的将甲方违约的赔偿事宜说明,但是只要合同中是提到了违约赔偿并且双方是在合同上签字的就是受法律保护的合同,只要双方中有一方违约了就可以申请违约金赔偿。
10w+浏览
合同事务
帮助违法活动算帮信罪吗
[律师回复] 解析:
帮信罪乃是协助信息网络犯罪活动罪的简称。其内涵所述,即是当行为人明知他人正在利用信息网络进行违法犯罪行为,却仍然为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等关键性技术支持,甚至于提供广告推广、支付结算等便利服务,且情节严重者,将被认定为帮信罪。关于帮信罪的构成要素,主要有以下四个方面:
首先,在犯罪主体层面,帮信罪的实施者可以是任何年龄段的自然人,包括已满16周岁的未成年人;
其次,从主观心态来看,行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,帮信罪所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,在客观行为上,行为人需要为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等关键性技术支持,且情节严重。
根据相关法律法规的规定,具体而言,就是行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪,却仍然为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等关键性技术支持,甚至于提供广告推广、支付结算等便利服务。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6626位律师在线
立即咨询
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
店面出租甲方违约违约金怎么算?
店面出租甲方违约违约金的计算按照合同当中约定的进行处理,而在绝大多数的店铺出租合同当中所约定的违约金就是三个月的租金,因为这种情况之下不会违反法律当中规定的违约金的限额,而且对于受到违约的一方来说也是一种保护。
10w+浏览
房产纠纷
问题紧急?在线问律师 >
7331 位律师在线,高效解决问题
合约中甲方违约金怎么计算?
合约中甲方违约金计算需要按照合同约定的规定进行计算,如果违约金没有明确约定的情况,违约金的金额计算的依据是合同的总价,违约金的数额不能超过合同没有履行部分的金额总额。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应