建设工程纠纷 法律问答
1025
万
解答量
2248
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
劳务分包工程索赔都包括些什么[律师回复] （一）费用索赔方面，劳务分包方应详细记录人工窝工、停工时间以及额外加班时长和人数，以此计算人工费用索赔金额；对于材料费用索赔，要留存好发包方变更材料规格、数量的书面通知以及材料成本增加的凭证；机械设备费用索赔则需保留设备闲置时间和租赁费增加的相关合同、票据。 （二）工期索赔方面，针对发包方未按约定提供施工条件，要收集场地交付延迟、图纸供应不及时的证据，如相关通知、会议纪要等；不可抗力因素导致工程暂停，需留存气象资料、政府公告等证明文件。 法律依据： 《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本地专业咨询...
5解答 3.4w浏览 -
遇到包工头拖欠材料费该怎么解决[律师回复] 法律分析： （1）协商是解决纠纷的首选方式，直接与包工头沟通确定材料费等关键信息，并保留凭证，这种方式成本低且有利于维持合作关系。 （2）协商不成，收集供货合同、送货单等证据至关重要，这些材料能有力证明材料供应事实和费用金额，为后续维权提供坚实支撑。 （3）向劳动监察部门或行业主管部门投诉，借助行政力量介入调解，增加解决问题的途径。 （4）若投诉调解失败，法律诉讼是最后的保障。向法院起诉并提交相关材料，法院会依法判决。若包工头不履行判决，可申请强制执行其财产。 提醒： 在维权过程中要注意证据的真实性和完整性，不同案情解决方式有差异，建议咨询以进一步分析。平台精选咨询...
5解答 4.6w浏览
-
工程走账之后责任应由谁来负担[律师回复] 1.工程走账法律责任承担要依据具体情况判定。合法合规走账时，各方按合同与法律规定依约担责；违法违规走账则依据行为主体担责。 2.若施工方主导违法走账，如为逃避监管、偷逃税款进行虚假走账，施工方承担主要责任，会面临行政处罚，构成犯罪要追究刑事责任。 3.若发包方参与或授意违法走账，发包方也要承担相应责任。 4.若中介机构协助违法走账，中介机构同样需担责。 5.若走账行为损害第三方利益，相关责任方需对第三方进行赔偿。 建议各方在工程走账中严格遵守法律法规和合同约定，加强内部管理和监督。违法走账行为主体应及时纠正错误，避免承担更严重的法律后果。平台专业咨询...
5解答 3.2w浏览
-
建设工程赔偿损失的金额怎样算[律师回复] 法律分析： （1）当建设工程合同有约定赔偿损失金额的方式时，遵循合同约定。若约定了违约金比例或具体金额，就按照此约定来确定赔偿数额，这体现了合同的自治原则，保障了双方在签约时的预期。 （2）若合同未约定赔偿方式，则按实际损失计算。其中直接损失涵盖已完成工程返工费用、材料损失等；间接损失包括因工程延误导致的预期收益损失等。 （3）针对质量问题赔偿，修复费用是重要依据。若修复后仍存在影响使用功能的质量缺陷，需评估贬值损失来确定赔偿。 （4）工期延误赔偿可根据发包方因延误产生的额外费用确定，如租赁设备超期费用、管理人员额外工资等。若能证明延误导致发包方与第三方合同违约赔偿，该赔偿也应计入损失。 提醒：建设工程赔偿计算复杂，不同情况对应不同计算方式，建议遇到纠纷时咨询专业人士进一步分析。律图平台咨询...
5解答 4.3w浏览
-
建筑工程款遭拖欠要怎么去解决[律师回复] 法律分析： （1）协商解决是一种较为温和的方式，承包方与发包方直接就工程款支付的时间、方式等核心问题进行沟通，达成还款协议，这种方式能节省时间和成本，维护双方合作关系。 （2）第三方调解在协商不成时是个不错的选择。建设行政主管部门或行业协会等调解机构具有一定权威性和专业性，能在双方之间居中斡旋，促使双方达成一致。 （3）仲裁需以合同中有仲裁条款或事后达成仲裁协议为前提。其具有一裁终局、程序简便的特点，能快速解决纠纷。 （4）诉讼是较为强力的手段。承包方需收集合同、施工记录、验收报告等证据，向有管辖权的法院起诉。胜诉后，若发包方不履行判决，可申请强制执行其财产。 提醒：不同解决方式各有优劣，要根据实际情况选择。在收集证据时务必确保其真实性和完整性，遇到复杂情况建议咨询专业法律人士。平台优选咨询...
5解答 4.7w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
157****1770
158****3404
187****8763
