市医院拖延付款，支付高额违约金

　　当事人信息

　　原告北京某公司，住所地北京市海淀区。

　　法定代表人梁X，该公司总经理。

　　委托代理人赵凯杰，宁XX律师。

　　被告市医院，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。

　　法定代表人王X，该医院院长。

　　委托代理人程X，宁XX律师。

　　审理经过

　　原告北京某公司与被告市医院买卖合同纠纷一案，本院于2015年3月17日立案受理后，依法由审判员张XX适用简易程序于2015年5月6日公开开庭进行了审理。原告委托代理人赵凯杰，被告委托代理人程X到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原告诉称

　　原告诉称，2008年3月，被告就医院气动物流、中心供氧、中心供氧系统设备的采购进行招标，原告中标后，双方于2008年5月13日就该项目签订了《工程项目合同书》，合同约定：原告出售给被告一套气动物流传输系统设备及备品配件，并由原告负责设计、安装及技术培训;合同总价款XXX元;付款方式为设备安装完成后支付总价款的50%，验收合格后支付合同总价款的40%，系统投入使用一年后七个工作日内付清剩余10%的款项;延期付款不超过正常应付款期限90个工作日，否则视为违约，任何一方出现违约现象，视后果严重程度赔偿对方本合同标的5%-10%的违约金。合同签订后，原告按照约定于2010年9月15日前将上述设备运抵被告处开始安装，2011年1月1日完工并将设备交付被告验收合格。截止诉前，被告支付原告XXX元，尚欠原告240000元未付，故诉至本院，请求判令被告向原告支付货款240000元，并支付违约金72000元(合同价款的5%);本案诉讼费用由被告承担。

　　被告辩称

　　被告辩称，一、被告与原告签订的工程项目合同实际是建设安装工程合同，并非买卖合同。被告提交的招标文件、投标文件及合同均可以证明该合同不是买卖合同。所以，气动物流传输系统的最终价格应当经过政府审计部门的审计确定，并非以合同价款作为依据。二、由于该案为建设安装工程合同，所以在履行合同过程中，根据合同、招标文件及建设工程类合同的有关规定，劳动保险基金应当从工程款中予以扣除。所以，在被告支付给原告的144万元中应当按照3%扣除劳动保险金。另外，按照原告与被告及总承包方签订的三方配合施工协议书的约定，被告协调总承包方正常收取原告中标总价3%的配合费用。此费用由原告负责收付给总承包方。被告已经按照协议约定将配合费43200元代付给总承包方，所以配合费43200元也应当从合同总价款144万元中予以扣除。三、由于设计到审计问题以及工程中存在的问题，所以，被告并未违约，不应支付违约金。综上，请求驳回原告的诉讼请求。

　　本院查明

　　经审理查明，2008年3月，被告就市医院原址改扩建二期气动物流、中心供氧系统设计施工工程中的气动物流系统、中心供氧系统设计、供货、施工进行公开招标，原告投标后以最终优惠价XXX元中标。2008年5月13日，原告与被告签订了《工程项目合同书》，合同内容为：一、项目名称为市医院气动管道物流传输系统建设项目;二、项目内容、形式和要求为：完成物流传输系统的布局设计;提供物流传输系统设备及控制软件;完成物流传输系统的运输、安装调试工作;完成用户对物流传输系统的使用及维护培训工作;三、设备明细表;明细白载明了货物名称、数量等;四、备品备件、专用工具机资料。…….十二、该物流工程项目经费采用总包方式，总计31个站点，每个站点为人民币45000元，合同总价款为人民币XXX元;设备安装完毕后付合同总款的50%，即人民币697500元，验收合格后付合同款的40%即558000元;系统投入使用满1年后7个工作日内付清剩余10%款项，即人民币139500元;被告于定标后增加的1个工作站，此工作站按人民币45000元计算，此增加款项于合同签订后30个工作日内付清;延期付款不超过正常应付款期限90个工作日，否则视为违约，任何一方出现违约现象，视后果严重程度赔偿对方本本合同标的5%-10%的违约金;工程全部设备按被告要求安装并调试完毕后，原告向被告提交《工程投用通知单》及《验收报审表》，以提交被告验收，经双方及监理验收合格交付被告正常使用后，双方签署验收合格文件。合同签订后，原告按照约定将合同约定的设备运抵被告处并开始安装。2009年3月3日，原告与被告及总承包方中国XX公司签订了三方配合施工协议，约定被告协调总承包方收取原告中标总价3%的配合费用。此费用由原告负责收付给总承包方。被告已经按照协议约定将配合费43200元代付给总承包方中国XX公司。2011年，该系统投入使用。2011年10月14日，被告对气动物流传输系统安装与运行情况进行了验收，被告单位验收代表刘XX、刘XX、邱X在设备安装验收交付验收单上签字。验收意见为：以上设备名称及数量齐全，符合招标文件要求，目前设备运行正常。2010年5月18日，被告向原告付款160000元，2010年5月31日付款140000元，2010年10月9日付款400000元，2011年2月15日付款500000元，共计XXX元。剩余240000元未付，原告索要未果，故诉至本院，请求判如所请。

　　本院认定的上述事实，有原告提交的《工程项目合同书》、设备安装验收交付验收单、原告支付招标费发票;被告提交的银川市第一医院原址改扩建二期气动物流、中心供氧系统设计施工招标文件、北京XX公司投标书、《工程项目合同书》、《甲乙丙三方配合施工协议书》、中国XX公司出具证明、原告提供被告的银川市第一人民医院气动管道物流传输系统工程(决)算书及原告与被告的当相关陈述予以佐证。以上证据经庭审质证核实，符合证据的真实性、合法性及关联性，本院予以采信。

　　本院认为

　　本院认为，原告与被告签订的《工程项目合同书》，合同标的为气动物流传输系统，该系统是一套设备，该系统通过气动管道连接于建筑物上方可使用。按照合同约定，原告的主要义务是向被告提供物流传输系统设备及控制软件，并完成该系统的运输、安装调试工作。虽然合同涉及到设备的安装，调试，但该合同合同价为XXX元，其中设备费用为XXX元，安装材料费及安装调试费用为40442元。原告的主要义务是向被告供货，安装调试是附随义务，因此，该合同应为买卖合同，并非建设工程安装合同，对被告提出的相应辩解意见不予采纳。该合同系各方当事人的真实意思表示，合法、有效。原告履行了供货义务并将设备安装调试完毕交付被告使用，被告应按照约定支付价款。原、被告在合同中约定经费采用总承包方式，合同总价款为XXX，被告应支付全部货款。现被告已支付原告XXX元，尚欠原告240000元未付。按照原告与被告及总承包方签订的三方配合施工协议，原告应向总承包方支付配合费，现被告提交的证据证明被告已代原告将43200元配合费交付总承包方，故被告代缴的43200元应从被告欠原告的240000元中予以扣减。被告应支付原告货款196800元，对被告提出的相应辩解意见予以采纳。被告未按照约定时间支付货款构成违约，应支付违约金，原、被告约定的违约金计算方法为合同标的5%-10%，原告主张合同总价款5%的违约金72000元，本院予以支持。被告辩称应从被告支付给原告的XXX元中按照3%扣除劳动保险金。因该案为买卖合同纠纷，并非建筑工程安装合同纠纷，原、被告签订的《工程项目合同书》中合同价并不包括劳动保险费用，故被告要求扣减的理由不能成立。对其相应的辩解意见不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，判决如下：

　　裁判结果

　　被告于本判决生效之日起十日内支付原告货款196800元及违约金72000元。

　　如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　案件受理费2990元，由被告负担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提交副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。

　　审判人员

　　审判员张XX

　　裁判日期

　　二〇一五年五月二十一日

　　书记员

　　书记员马XX