案例详情

  • 综合类型
房产纠纷
孙启发律师 在线
天津瀚洋(津南)律...
  • 5.0
    用户评分
  • 热情
    服务态度
  • 6
    执业年限
  • 2分钟内
    平均响应

律师价值

孙律师力辩开发商各项免责事由,精准计算逾期违约金,成功为购房者争取到全额赔偿,守护交易公平。

案件详情

20218月,当事人与某房*产开发**公**订《天津市XX买卖合同》,购买该**公**发的一套商*房,房*总价款163万**,合同明*约定开发商**20221230日前将符*交付条件的商*房*付给当事人。当事人按合同约定足额支*了全*购房*,满*期待着按时*房,开启新生活。

然而,约定的交房*期届满*,开发商*迟迟未发出交房**。当事人多次联系开发商*问交房*宜,对方*以疫情影响”“重污染天气停工”“极端气候等为由拖延,始终*给出明*的交房**。直至20239月,当事人才收到开发商*《交付通*书》,此时*逾期交房*9个月。交房*,当事人要求开发商*照合同约定支*逾期交房**及违约金,但开发商*逾期系不可抗力导致,不应*担违约责任为由拒绝支*,双**商*果,当事人为维护自身合法**,委托孙*发律师*起诉讼。

孙*发律师*手案件后,首先仔细审查*双**订的商*房*卖合同及补充*议,明*合同中关**房*件、逾期交房*约责任*约定,同时*理开发商*出的各项*责事由,分析其是否符*法*规定及合同约定。为了掌握案件关*事实,律师*导当事人收集了购房*同、付款凭证、交房**书、与开发商*沟通*录等证据,同时*动查*了天津市在合同履行期间发布的重污染天气应*响应**、疫情防控相**策等公*信息,核实开发商*张*停工天数及合理性。

庭审中,开发商*出多项*辩理由:一是疫情属于*可抗力,应*除逾期交房*任;二是重污染天气、极端气候、中考高*期间停工等属于*同约定的免责事由,应*除相**工天数;三是合同补充*议约定逾期交房*约金*额不超过合同总价款的2%,应*此约定计*。

针对开发商*抗辩,孙*发律师*一进行有*反驳。首先,关**情免责,律师*出,疫情防控措施*对施*有*定影响,但开发商**证证明*情防控措施*逾期交房*间的直接因果关*及实际影响天数,且开发商*疫情期间可通*合理安*施*进度、增加施*人员等方*弥补工期损失,不能*全*逾期责任**于*情;其次,关**污染天气、极端气候等免责事由,律师*为,开发商*张*部分停工天数与合同履行期间不符,且部分天气情况*未达到必须*工的标准,不应**扣除;最后,关**约金*限,律师**,合同补充*议中关**约金*额不超过合同总价款2%的约定,未明*低于*事人的实际损失,应*合同约定及法*规定计*违约金。

为了准确计*逾期交房*数及违约金*额,孙*发律师*合合同约定的交房*期、实际交房*期,扣除了法*认定的合理免责天数,最终*定开发商**担的逾期交房*约责任*间。同时,律师*据合同约定的违约金**标准,结合当事人已付购房*数额,精准计*出开发商***的逾期交房**及违约金*额。

最终,法*采纳了孙*发律师*代理意见,认定开发商*期交房*成*约,应*担相**违约责任。考虑到合同补充*议的约定及当事人的实际损失,判决开发商**当事人逾期交房*约金32735.78元。判决生效后,开发商*时*行了付款义务,当事人的合法***到了充*保障。这起案件的成*代理,不仅为当事人追回了应*的违约赔偿,更有*地督*了房*产开发企业诚信履约,维护了房*产市场的正常*序。


  • 2024-04-28
  • 天津市津南区人民法院
  • 原告
  • 胜诉
声明:以上内容由相关作者结合政策法规整理发布,若内容有误可通过意见反馈联系删除
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文字,预估阅读时间分钟
浏览全文
孙启发律师
您是否要咨询孙启发律师
5.0分热情执业:6年
孙启发律师
11201202****3756 执业认证
  • 天津瀚洋(津南)律师...
  • 房产纠纷 刑事辩护 劳动纠纷
  • 咸水沽镇南环路与紫江路交口东南侧滟澜山苑35-底商1号
孙启发律师,现执业于天津瀚洋(津南)律师事务所。自2020年执业以来,凭借深耕法律实务的扎实积淀,成为天...
  • 186 2287 8656
  • sunqifalawyer
保存到相册