道路工程新增签证工程款被拖欠朱传奇律师代理成功追回60万余元——建设工程施工合同纠纷案

一、基本信息

案件类型：建设工程施工合同纠纷

审理法院：安徽省淮南市潘集区人民法院

代理律师：朱传奇安徽XX

代理地位：原告方代理人

二、当事人信息

原告：湖南某建设集团有限公司（施工单位）

被告：淮南市XX交通运输主管部门（建设单位）

三、案件详情

（一）案情背景

2016年7月，原告中标被告发包的农村道路畅通工程并签订施工合同。施工中，原告发现设计未勘测到的隐蔽沟塘，需清淤换填、拆除旧路面，属于合同外新增工程。经被告及监理单位现场确认，原告按指示先行施工，后被告以变更手续不完善、审计未包含为由，长期拒付该部分工程款。

原告多年协商、信访均无果，遂委托朱传奇律师提起诉讼。

（二）原告诉求

1.判令被告支付合同外新增工程款60万余元；

2.判令被告按年利率3.65%支付逾期付款利息至款清之日；

3.判令被告承担诉讼费、鉴定费。

（三）被告抗辩

1.工程款已按审计结果全额付清，无欠付；

2.原告主张已过诉讼时效，丧失胜诉权；

3.新增工程变更手续不全，不应支付。

（四）律师办案核心思路

1.固定增量事实：收集工程变更申报表、监理签字确认单、被告信访答复、监理单位情况说明，证明新增工程真实存在、系被告要求施工。

2.破解时效抗辩：调取信访记录、接访答复，证明原告持续主张权利，诉讼时效多次中断、未届满。

3.启动司法造价：申请法院委托鉴定，确定新增工程价款为60万余元，为索赔提供权威依据。

4.分层主张本息：结合合同质保金条款与验收时间，分段计算应付工程款与质保金的逾期利息，合法有据。

（五）裁判结果

法院采纳朱传奇律师全部核心意见，判决：

1.被告于生效后十五日内支付原告新增工程款60万余元及相应逾期利息；

2.案件受理费、鉴定费，全部由被告承担；

3.驳回被告时效抗辩及不付款理由。

四、案件总结

本案是典型的建设工程合同外增量工程款索赔案件，难点在于：无正式签字签证、手续不完备、被告以审计已结款+时效经过双重抗辩。朱传奇律师通过证据闭环+时效中断+司法造价三大策略，彻底推翻被告抗辩，法院最终全额支持新增工程款及利息，实现施工企业合法债权的完整追回。

五、律师价值

1.疑难证据突破：在无甲方签字签证情况下，用监理确认、信访答复、现场记录形成完整证据链，认定增量工程合法有效。

2.诉讼时效精准把控：梳理多年维权轨迹，成功中断时效，为案件胜诉奠定程序基础。

3.造价鉴定专业运用：启动司法鉴定锁定工程款金额，解决“无结算、无审计”的索赔困境。

4.政企纠纷高效解决：帮助外地建筑企业在本地成功维权，实现工程款+利息+诉讼费/鉴定费全由对方承担，最大限度维护委托人利益。