平凉律师王凯｜建工纠纷，一、二审连续胜诉，全面维护企业权益
一、案件简介
本案系建设工程施工合同纠纷二审案件，案号（20XX）甘XX民终XX号，由甘肃省平凉市中级人民法院审理。被上诉人（原审原告）平某公司因与上诉人（原审被告）华某XX工程款纠纷，委托甘肃璞义律师事务所王凯律师担任一、二审全程诉讼代理人，全权处理本案起诉、应诉、庭审辩论等全部法律事务。
20XX年X月X日，华某XX与平某公司签订《建设工程施工合同》，约定由平某公司承建新能源电动通勤车停车场改造工程，工期自XX日至XX日，合同价款XXX元。工程完工后，双方于20XX年X月X日签订《合同结算确认书》，明确约定“双方相互无任何其他应付款项以及项下的农民工工资均不存在拖欠事宜，双方就违约责任再无争议”。后平某公司催要剩余工程款XX元未果，诉至华亭市人民法院。
一审中，华某XX反诉主张平某公司工期严重滞后，应支付违约金XX元，并要求移交工程竣工资料；同时辩称其已依据劳动监察大队《处理决定》代平某公司支付农民工工资XX元，应从工程款中扣减。一审法院支持平某公司诉求，判令华某XX支付剩余工程款，驳回其全部反诉请求。华某XX不服一审判决，向平凉市中级人民法院提起上诉，请求撤销原判、发回重审或改判驳回平某公司全部诉求、支持其反诉请求。
二、律师辩护经过
接受平某公司委托后，王凯律师精准把握案件核心争议焦点，围绕“结算协议效力”“代付工资抵扣合法性”“工期违约认定”三大关键问题，层层递进开展诉讼代理工作。
一审阶段：夯实证据基础，明确核心抗辩观点
全面梳理施工合同、结算确认书、付款凭证、沟通函件等全案证据，重点固定《合同结算确认书》中“无拖欠农民工工资、无其他应付款、无违约责任”的明确约定，以此作为平某公司主张工程款、反驳对方反诉的核心依据。
针对华某XX“代付农民工工资应抵扣工程款”的抗辩，王凯律师提出关键抗辩：华某XX支付款项前未向平某公司核实欠薪事实，未送达相关处理决定，属于擅自处分债权；且结算确认书签订时间在代付行为之后，已明确结清所有款项，该代付行为与平某公司无关，不应抵扣剩余工程款。
针对工期违约反诉，提交施工过程沟通记录、工期顺延签证、华某XX逾期提供施工条件等证据，证明工程逾期系华某XX原因导致，平某公司无违约行为，无需承担违约责任。
二审阶段：聚焦上诉理由，强化法律逻辑论证
针对华某XX上诉称“一审事实认定无依据、超审理范围”，王凯律师当庭抗辩：一审法院基于双方结算协议及证据规则认定事实，未超出民事案件审理范围；劳动监察大队行政行为的合法性不影响本案民事结算协议的效力，华某XX不能以行政行为对抗双方自愿签订的结算确认书。
针对“结算确认书不能作为定案依据”的上诉理由，重点论证结算确认书的法律效力：该协议系双方真实意思表示，内容不违反法律强制性规定，合法有效；协议已对工程款、农民工工资、违约责任等全部事项作出最终约定，对华某XX具有法律约束力，其事后反悔无事实及法律依据。
针对华某XX二审提交的代付证据，质证指出：证据仅能证明其支付款项，但不能推翻结算确认书的明确约定；平某公司已在回函中明确否认欠薪并提示恶意讨薪，华某XX仍擅自支付，后果应自行承担，不应由平某公司买单。
三、最终判决结果
甘肃省平凉市中级人民法院经审理认为，华某XX的上诉请求无事实和法律依据，一审判决认定事实清楚、适用法律正确，最终作出终审判决：
驳回华某XX全部上诉请求，维持原判。
该判决意味着：
华某XX需按一审判决向平某公司支付剩余工程款XXX元；
华某XX主张的XXX元工期违约金反诉请求被全部驳回；
华某XX代付的XXX元农民工工资无权从工程款中扣减，损失自行承担；
二审案件受理费由华某XX全额负担，平某公司合法权益得到全面维护。
四、律师办案核心价值
精准锁定核心证据，筑牢胜诉根基：王凯律师敏锐捕捉到《合同结算确认书》的关键价值，将其作为贯穿一、二审的核心证据，明确双方最终结算约定，直接否定对方代付抵扣、工期违约的全部主张，从根源上锁定胜诉方向。
专业拆解争议焦点，逻辑碾压对方抗辩：针对“代付工资抵扣”“结算协议效力”“工期违约”三大争议焦点，精准引用《民法典》《建设工程司法解释》相关规定，区分行政行为与民事合同关系，明确结算协议的终局效力，层层拆解对方上诉理由，法律论证严谨、逻辑清晰。
全程风险防控，全面维护当事人权益：从一审起诉到二审终审，全程统筹证据收集、质证辩论、法律文书撰写等工作，既全力主张工程款债权，又成功驳回对方近XX万元违约金反诉请求，避免当事人双重损失，实现权益最大化。
深谙建设工程案件裁判规则，精准预判案件走向：凭借丰富的建设工程施工合同纠纷办案经验，精准把握法院对结算协议效力、代付责任认定的裁判尺度，提前预判对方抗辩及上诉理由，制定针对性应对策略，确保一、二审均胜诉。
高效应对二审新证据，守住胜诉防线：针对华某XX二审提交的代付证据，快速精准质证，明确指出证据不能推翻结算协议约定，且华某XX存在擅自支付的过错，有效阻止对方通过新证据翻盘，稳固一审胜诉成果。
务实解决复杂纠纷，降低当事人诉讼成本：面对建设工程案件中工程款、违约金、代付责任等多重纠纷，王凯律师通过专业法律分析，一次性解决全部争议，避免当事人陷入多轮诉讼，节省时间、精力及诉讼成本。
