案例详情

家装承揽合同违约纠纷,帮助当事人追回未结装修款项胜诉维权 徐州合同违约纠纷律师 程理想律师推荐

  • 合同事务
合同事务
程理想律师 在线
北京云亭(徐州)律... 合伙人
  • 5.0
    用户评分
  • 热情
    服务态度
  • 4
    执业年限
  • 2分钟内
    平均响应

律师价值

程理想凭借完整证据链与法律适用论证,帮助当事人追回未结装修款项,胜诉维权。

案件详情

家装承揽合同违约纠纷案

审理法院:江苏省徐州市贾汪区人民法院

案情简介

原告与某家装企业签订全包装修合同,按期预付两笔工程款,施工中途家装公司单方以存在增项欠款为由停工。原告另行委托第三方收尾施工,随后起诉主张解除合同、返还未完工对应的工程款、赔付逾期违约金与房屋空置租金损失;案涉家装公司系自然人独资企业,诉讼前已办理注销,该独资股东为本案另一被告,经法院公告传唤两被告均缺席。原告委托程理想等律师出庭代理。

办案经过

法院先适用简易程序、后转为普通程序开庭审理,被告无正当理由未到庭。庭审中程理想提交装修合同、付款凭证、停工告知文书、后续施工协议等证据,证实家装公司单方停工构成根本违约,无有效书面增项协议,不能以此拒继续施工,同时围绕独资股东在公司注销后需承继债务的法律规定展开举证说理。

案件结果

判决解除装修合同,独资股东向原告返还工程款 19873 元,并按法定利率标准支付违约金 422.8 元,驳回房租损失诉求;诉讼相关费用按比例分担。
裁判理由:合同合法有效,无书面变更增项约定,装修方擅自停工违约;一人有限公司注销未依法清算,股东需对公司债务承担清偿责任;租房损失无合同约定且证据不足,不予支持;原合同违约金标准过高,法院依法调低计息标准。


  • 1970-01-01
  • 原告
  • 胜诉
声明:以上内容由相关作者结合政策法规整理发布,若内容有误可通过意见反馈联系删除
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文字,预估阅读时间分钟
浏览全文
程理想律师
您是否要咨询程理想律师
5.0分热情执业:4年
程理想律师
13203202****3482 执业认证
  • 北京云亭(徐州)律师... 合伙人
  • 合同事务 刑事辩护 婚姻家庭
  • 江苏省徐州市云龙区金融集聚区H座国盛大厦17楼
程理想律师,执业于北京云亭(徐州)律师事务所,毕业于江南大学,工科学历背景,逻辑严谨,思维缜密。擅长破产清算、法律顾问、...
  • 177 0259 1699
  • 17702591699
保存到相册