案例详情

商事争议|建设工程合同纠纷支持大部分索赔|标的数千万元

  • 建设工程纠纷
建设工程纠纷
刘斌律师 在线
上海申浩(成都)律... 合伙人
  • 5.0
    用户评分
  • 热情
    服务态度
  • 4
    执业年限
  • 2分钟内
    平均响应

律师价值

律师将工程技术与法律论证相结合,通过BIM还原与造价鉴定,成功破解建设工程索赔中的证据难题。

案件详情

一、案情简介

某施工企业承接大型基建配套项目,合同金额数亿元,因业主方多次变更设计、延迟支付进度款,导致工期延误及巨大亏损。现场签证不全、工程变更多达百余次,部分变更仅有口头约定,施工企业向业主索赔数千万元,但面临证据不足、责任难以界定的困境,企业已难以支付下游供应商及农民工工资,项目濒临停工。

二、办案经过

律师团队接受委托后,多次赴项目现场勘查,调取施工日志、监理月报、设计变更通知单、往来函件及邮件。针对签证不全的问题,律师组织工程专家利用BIM模型还原施工过程,重建完整的变更台账;同时逐项比对合同约定与实际履行情况,论证业主方变更设计、迟延付款与工期延误、损失扩大之间的因果关系。团队还申请法院委托工程造价鉴定,对争议索赔金额进行专业核定,并就农民工工资支付问题与业主方进行多轮协商,争取先行支付部分款项。

三、案件结果

法院最终支持施工企业大部分索赔请求,判令业主方支付工程款、停工损失及利息合计数千万元,施工企业合法权益得到充分保障。案件胜诉后,企业及时支付了供应商货款与农民工工资,项目也得以复工,并以此为契机完善了现场签证管理制度。律师还协助施工企业完善了项目管理制度,提升了后续项目的风险防控能力。律师还协助企业建立项目全过程档案管理制度,防范未来类似纠纷。

声明:以上内容由相关作者结合政策法规整理发布,若内容有误可通过意见反馈联系删除
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文字,预估阅读时间分钟
浏览全文
刘斌律师
您是否要咨询刘斌律师
5.0分热情执业:4年
刘斌律师
15101202****9132 执业认证
  • 上海申浩(成都)律师... 合伙人
  • 法律顾问 刑事辩护 合同事务
  • 锦江区红星路三段1号43层4302-06单元
  • 183 8213 6718
保存到相册