河北省邯郸市中级人民法院

民 事 裁 定 书

（2021）冀04民终7465号

上诉人（原审原告、反诉被告）：唐山XX公司，住所地：唐山路南区增盛东街3号，统一社会信用代码9113XXXX33867793。

法定代表人：史XX，该公司董事长。

委托诉讼代理人：栗艳昆，河北XX律师。

委托诉讼代理人：赵X，河北XX律师。

被上诉人（原审被告、反诉原告）：河北XX公司，住所地：复兴区康庄乡南XX，统一社会信用代码9113XXXX1693628N。

法定代表人：薛XX，该公司董事长。

委托诉讼代理人：任XX，河北XX律师。

委托诉讼代理人：底XX，河北XX律师。

上诉人唐山XX公司（以下简称开滦XX）因与被上诉人河北XX公司（以下简称XX公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服邯郸市复兴区人民法院（2020）冀0404民初328号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。

本院认为，开滦XX与XX公司分别签有主井井筒的建设工程施工合同和防治水补充协议，开滦XX进行了部分的施工及防治水，该两个合同开滦XX分别应得价款为多少应予查清，必要时可进行造价鉴定。开滦XX防治水过程中遇到水患造成停工，后双方一直僵持至今，双方均造成大量损失。水患的真正原因是什么，XX公司是否按进度给付开滦XX工程款，双方的损失各是什么，双方对损失有无扩大，谁应该承担违约责任，请重审时予以查清。另重审时请做好双方工作，加大调解力度。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，裁定如下：

一、撤销邯郸市复兴区人民法院（2020）冀0404民初328号民事判决；

二、本案发回邯郸市复兴区人民法院重审。

上诉人唐山XX公司司预交的二审案件受理费201650元，予以退回。

审 判 长　王XX

审 判 员　盖自然

审 判 员　郭　晶

二〇二一年十二月三十一日

法官助理　张XX

书 记 员　吴XX