政府拖欠两期移民水利工程多年,张丽丽律师精准分段核算利息,全额追回287万工程款+111万逾期利息
案例专长
移民水利灌区建设工程纠纷、政府农业水务单位工程款追索、分段逾期利息精准核算、质保金回款、财政审计结算价款认定、逾期竣工抗辩反驳
代理方向
原告施工企业委托代理人张丽丽律师
判决结果
判令该区农业农村和水务局支付工程款、质保金合计XXX.4元,分段计算逾期利息XXX.45元;2019年8月20日后以全部欠款为基数按年利率4.25%计付至付清,全部案件受理费由被告承担。
一、案情内容
我方企业先后承建某移民灌区二期、三期水利土地平整工程,分别于2012年11月、2013年10月竣工,经财政审计确认两项目总价款近2500万元,被告仅支付部分款项,剩余287万余元工程款及质保金长期拖欠。庭审中水务局抗辩原告工期违约、利息利率过高、增量变更部分不应计息。我梳理施工合同付款节点、竣工文件、财政审计定案单,按95%进度款、5%质保金分开划定计息起算时间,分层计算多年逾期利息,法院全额支持本金及分段核算的全部逾期利息。
二、律师价值
本案被告为农业水务行政机关,手握工期、利息、增量三大抗辩点,若计息逻辑不被法院采信,当事人将损失百万级逾期利息,案件维权难度极大。接受企业委托后,我搭建分层事实与法律论证体系。
第一,厘清两期工程完整时间线,严格区分进度款与质保金:依据施工合同约定,竣工后付至95%,质保1年满付清剩余5%。分别锁定2012、2013年竣工日期作为进度款计息起点,质保期满后单独计算质保金逾期利息,分段区分不同计息基数、计息周期,完整区分多年资金占用损失。
第二,逐条驳斥被告核心抗辩:针对工期逾期,指出对方未在结算审计时主张扣款,且另行起诉违约金不属于本案审理范围;针对利息过高,区分旧贷利率与LPR分段标准,完全贴合司法解释计息规则;针对增量工程,审计报告已并入总价款,应当统一计算逾期利息。
第三,完整归集全套书证:两份施工合同、竣工移交资料、财政审计定案表、历年付款流水,每一笔欠付金额均有书面凭证支撑,核算明细清晰可核对,法官直接采信我方全部利息计算方式。
第四,精准引用建工司法解释工程款逾期付息规则,说明财政审计滞后不能免除发包方逾期付款违约责任,即便无单独结算协议,仍需依法支付资金占用利息。庭审完整提交分段计息计算明细,法院全额支持287万本金及111万余元逾期利息,挽回企业多年垫资产生巨额资金损失。
三、本案适用于遭遇哪些客户可联系张丽丽律师
移民灌区、农田水利、土地整治类政府工程尾款、质保金被拖欠;
水务、农业农村机关以工期违约为由拒付逾期利息;
工程分多期施工,需要分段核算多年逾期资金占用损失;
财政完成审计,但行政单位长期拖延结算付款;
合同区分进度款、质保金,对计息节点、计息标准存在争议。
四、张丽丽律师服务内容
归集施工合同、竣工材料、财政审计定案、付款全套完整证据;
拆分多期工程竣工、质保、审计节点,分段精准核算逾期利息;
反驳工期、利率、增量工程三类拒付利息抗辩意见;
依据建工司法解释论证发包方逾期付款法定付息义务;
制作分段计息明细计算表,提交法院作为裁判参考;
起草起诉状、质证意见、完整一审代理词;
判决出具后指导行政机关工程款、利息强制执行方案。
