律图审稿专业委员会3轮严审

工程施工中业主反索赔的情形包括哪些?

帮助5人 3.7w浏览 匿名 2020-11-29 辽宁铁岭
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    一、承包商施工索赔的内容有哪些
    1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的,增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。
    2、工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面,应分别编制,因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延,不仅应给承包商适当地延长工期,还应给予相应的费用补偿。
    3、加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令(其原因应非承包商的任何责任和原因引起),会导致施工成本增加,引起索赔,此按FIDIC合同条款规定,可采取奖励方法解决施工的费用补偿,激励承包商克服困难,提前(或按时)完工。
    4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。
    5、业主不正当地终止工程而引起索赔。
    6、业主风险和特殊风险引起索赔。
    7、物价上涨引起索赔。
    8、拖欠支付工程款引起索赔。
    9、法规、货币及汇率变化引起的索赔。如在投标截止日期前的28天以后,由于业主国家或地方的任何法规、法令、政令、规章发生变化,或工程施工所在国政府(或其受权机构)对支付合同的一种或几种货币实行限制或货币汇兑限制,造成承包商损失的,业主应给予补偿。
    10、因合同条文模糊不清、错误引起索赔。
    二、业主反索赔的内容有哪些对承包商履约中的违约责任进行索赔。它包括以下内容:
    1、工期延误反索赔。由于承包商的原因造成工期延误的。业主可要求支付延期竣工违约金,确定违约金的费率时可考虑的因素有:业主盈利损失;由于工程延误引起的贷款利息的增加;工程延期带来的附加监理费用及租用其他建筑物时的租赁费。
    2、施工缺陷反索赔。如工程存在缺陷,承包商在保修期满前(或规定的时限内)未完成应负责的修补工程,业主可据此向承包商索赔,并有权雇用他人来完成工作,发生的费用由承包商承担。
    3、对超额利润的索赔。如工程量增加很多(超过有效合同价的15%),使承包商在不增加任何固定成本的情况下预期收入增大,或由于法规的变化导致实际施工成本降低,业主可向承包商索赔,收回部分超额利润。
    4、业主合理终止合同或承包商不正当放弃合同的索赔。此时业主有权从承包商手中收回由新承包商完成工程所需的工程款与原合同未付部分的差额。
    5、由于工伤事故给业主方人员和第三方人员造成的人身或财产损失的索赔,及承包商运送建材、施工机械设备时损坏公路、桥梁或隧道时,道桥管理部门提出的索赔等。
    6、对指定分包商的付款索赔。在承包商未能提供已向指定分包商付款的合理证明时,业主可据监理工程师的证明书将承包商未付给指定分包商的所有款项(扣除保留金)付给该分包商,并从应付给承包商的任何款项中扣除。
    全文
    12 2020-11-29
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3672位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程施工中业主反索赔的情形包括哪些?
一键咨询
  • 抚顺用户4分钟前提交了咨询
    143****2304用户1分钟前提交了咨询
    营口用户3分钟前提交了咨询
    朝阳用户1分钟前提交了咨询
    朝阳用户4分钟前提交了咨询
    150****5784用户2分钟前提交了咨询
    130****0733用户1分钟前提交了咨询
    辽阳用户4分钟前提交了咨询
    抚顺用户3分钟前提交了咨询
    144****3211用户3分钟前提交了咨询
    134****8461用户3分钟前提交了咨询
    154****1666用户3分钟前提交了咨询
    140****4104用户2分钟前提交了咨询
    174****5751用户1分钟前提交了咨询
    152****7848用户1分钟前提交了咨询
  • 抚顺用户4分钟前提交了咨询
    鞍山用户4分钟前提交了咨询
    铁岭用户2分钟前提交了咨询
    130****3648用户1分钟前提交了咨询
    阜新用户2分钟前提交了咨询
    鞍山用户2分钟前提交了咨询
    137****2381用户4分钟前提交了咨询
    140****6386用户2分钟前提交了咨询
    152****0110用户1分钟前提交了咨询
    鞍山用户1分钟前提交了咨询
    153****7683用户2分钟前提交了咨询
    本溪用户3分钟前提交了咨询
    营口用户3分钟前提交了咨询
    131****2871用户1分钟前提交了咨询
    140****7158用户1分钟前提交了咨询
    本溪用户2分钟前提交了咨询
    173****8035用户4分钟前提交了咨询
    辽阳用户3分钟前提交了咨询
    168****8216用户2分钟前提交了咨询
    本溪用户3分钟前提交了咨询
    本溪用户1分钟前提交了咨询
    阜新用户3分钟前提交了咨询
    156****5383用户4分钟前提交了咨询
    朝阳用户2分钟前提交了咨询
    164****3533用户2分钟前提交了咨询
    营口用户3分钟前提交了咨询
    辽阳用户4分钟前提交了咨询
    168****1363用户2分钟前提交了咨询
    163****5726用户4分钟前提交了咨询
    营口用户1分钟前提交了咨询
    140****7478用户4分钟前提交了咨询
    134****1332用户1分钟前提交了咨询
    154****7343用户1分钟前提交了咨询
    营口用户1分钟前提交了咨询
    抚顺用户3分钟前提交了咨询
    阜新用户1分钟前提交了咨询
    177****4887用户1分钟前提交了咨询
    营口用户4分钟前提交了咨询
    150****7586用户3分钟前提交了咨询
    143****6171用户2分钟前提交了咨询
    阜新用户4分钟前提交了咨询
    铁岭用户2分钟前提交了咨询
    145****1558用户3分钟前提交了咨询
    抚顺用户2分钟前提交了咨询
    175****1780用户1分钟前提交了咨询
    大连用户4分钟前提交了咨询
    165****4744用户3分钟前提交了咨询
    大连用户2分钟前提交了咨询
    141****3688用户3分钟前提交了咨询
    朝阳用户1分钟前提交了咨询
    143****2076用户4分钟前提交了咨询
    丹东用户2分钟前提交了咨询
    166****7515用户2分钟前提交了咨询
    145****7116用户4分钟前提交了咨询
    178****0136用户1分钟前提交了咨询
    丹东用户4分钟前提交了咨询
    沈阳用户4分钟前提交了咨询
    鞍山用户4分钟前提交了咨询
    营口用户2分钟前提交了咨询
    143****0838用户3分钟前提交了咨询
    辽阳用户4分钟前提交了咨询
    铁岭用户1分钟前提交了咨询
    172****7432用户3分钟前提交了咨询
    抚顺用户3分钟前提交了咨询
    165****3352用户3分钟前提交了咨询
    锦州用户3分钟前提交了咨询
    166****3661用户2分钟前提交了咨询
    阜新用户1分钟前提交了咨询
    大连用户2分钟前提交了咨询
    155****6304用户4分钟前提交了咨询
    135****8561用户3分钟前提交了咨询
    盘锦用户1分钟前提交了咨询
    铁岭用户4分钟前提交了咨询
    丹东用户2分钟前提交了咨询
    144****2163用户2分钟前提交了咨询
    157****0148用户2分钟前提交了咨询
    丹东用户4分钟前提交了咨询
    162****6705用户3分钟前提交了咨询
    178****0333用户1分钟前提交了咨询
    146****5436用户2分钟前提交了咨询
    152****8843用户1分钟前提交了咨询
    铁岭用户1分钟前提交了咨询
    阜新用户4分钟前提交了咨询
    171****0226用户2分钟前提交了咨询
    131****2887用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港134****9504用户2分钟前已获取解答
南通134****4254用户3分钟前已获取解答
徐州180****3890用户1分钟前已获取解答
违反施工工程材料剩余怎样索赔?
可以直接双方协商索赔,或者是向法院发起起诉。如果是因为违反了施工工程的合约导致的材料有所剩余,那么双方就可以按照最开始签订的合同中来进行赔偿的协商。但如果双方通过协商不能达成一致,那么最好是带着证据向法院起诉。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
违反施工工程材料剩余如何索赔?
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着违反施工工程材料剩余如何索赔的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
违反施工工程材料剩余怎样索赔?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对违反施工工程材料剩余怎样索赔进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
建筑施工索赔的主要内容
1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。2、工程设计变更。3、发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。4、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。5、因施工中断,或发包人工作失误导致工效降低。6、增加了施工的难度,导致承包人必须花费更多的时间的费用。
10w+浏览
债权债务
问题紧急?在线问律师 >
6885 位律师在线,高效解决问题
工程施工索赔具体包括哪几个关键环节?
1、提出索赔意向书。2、做好同期记录索赔意向书提交后,就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止,认真做好同期记录。3、提交详细情况报告。4、提交最终索赔报告。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应