工程施工索赔具体包括哪几个关键环节?

最新修订 | 2024-02-19
浏览10w+
郑晓龙律师
郑晓龙律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:999+人
专家导读 1、提出索赔意向书。2、做好同期记录索赔意向书提交后,就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止,认真做好同期记录。3、提交详细情况报告。4、提交最终索赔报告。
工程施工索赔具体包括哪几个关键环节?

施工索赔具体包括哪些关键环节呢?第一步是意向书的提起,其次是同期记录整理,详细情况报告提交,最终索赔报告提交等,除此之外,还需要注意索赔项目的种类以及起止日期应该怎么计算。律图小编在下面详细为您介绍。
  施工索赔的几个关键环节?

1、提出索赔意向书
  根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。
  这一阶段,要注意二点:一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认,必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对;二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据,收集的证据要确凿,理由要充分,所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。
  索赔项目种类及起止日期计算方法:
  (1)延期发出图纸引起的索赔。如果在接到中标通知书后28天之内,未收到由发包人或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,且未向承包人进行技术交底,
  作为承包人应依照合同提出索赔申请,接中标通知书后的第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于为施工前准备阶段,该类项目一般只进行工期索赔,相应施工机械进场,达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。
  (2)恶劣的气候条件导致的索赔。分为工程损失索赔及工期索赔。发包人一般对在建项目进行投保,故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用。在建项目未投保时,应根据合同条款及时进行索赔。
  该类索赔计算方法:在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。

(3)工程变更导致的索赔。分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等。计算方法:承包人收到监理工程师书面工程变更指令或发包人下达的变更图纸日期为起算日,
  变更工程完成日为索赔结束日。
  (4)以承包人之能力不可预见引起的索赔。由于在工程投标时图纸不全,有些项目承包人无法作正确计算,如地质情况等,该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。
  计算方法:在承包人未预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。
  (5)由外部环境而引起的索赔。这是属发包人原因,由于外部环境影响如征地拆迁、用地的出入权和使用权等而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。
  经发包人协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔。
  (6)监理工程师指令导致的索赔。以收到监理工程师书面指令时为起算日,按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。
  (7)其他原因导致的承包人的索赔,视具体情况确定起算和结束日期。

2、做好同期记录
  索赔意向书提交后,就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止,认真做好同期记录。每天均应有记录,要有现场监理工程人员的签字。索赔事件造成现场损失时,还应注意现场照片、录象资料的完整性,且粘贴打印说明后请监理工程师签字。
  同期记录的内容有:事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等。

3、提交详细情况报告
  在索赔事件的进行过程中,承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告,说明索赔事件目前的损失款额影响程度及费用索赔的依据。

4、提交最终索赔报告
  当索赔事件所造成的影响结束后,承包人应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告,并同时抄送、抄报相关单位。索赔报告应包括以下内容:
  (1)承包人的正规性文件。
  (2)索赔申请表:填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。索赔项目一般包括工程变更引起费用、工期增加,由于地方关系影响造成局部停工等引起的机械、人员停滞,相应工期及费用增加等。
  索赔依据一般包括在建工程技术规范、施工图纸、发包人与承包人签订的工程承包协议、发包人对承包人施工进度计划的批复、业主下达的变更图纸、变更令及大型工程项目技术方案的修改等。
  索赔证明文件包括发包人下达的各项往来文件及承包人在施工过程中收集到的各项有利证据。索赔金额及工期的计算一般参照承包人与发包人签订合同中包含的工程量清单、工程概预算定额、定额编制办法、机械台班单价,地方下达的定额补充编制办法及业主、总监下达的有关文件。
  (3)批复的索赔意向书。
  (4)编制说明:索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。
  (5)附件:与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件,包括承包人发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。

文章从四个方面详细介绍了施工索赔的关键环节,希望对您在施工索赔的过程中提供帮助,维护您的合法权益。需要注意的是,您索赔的具体项目种类以及起止日期计算方法等。在施工索赔过程中,遇到索赔纠纷,不能够协商解决的,可以在我们律图寻找专业的律师为您解决问题。


文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
咨询助手提示您
全文3.6千字,阅读时间约13分钟
直接问律师最快9秒应答
继续阅读
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6080位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程施工索赔具体包括哪几个关键环节?
一键咨询
  • 143****8515用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    144****0705用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    161****3814用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    175****5211用户1分钟前提交了咨询
    143****5726用户2分钟前提交了咨询
    174****8453用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    130****2351用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    167****3852用户4分钟前提交了咨询
  • 无锡用户4分钟前提交了咨询
    131****5310用户1分钟前提交了咨询
    167****7358用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    153****8865用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    132****7548用户2分钟前提交了咨询
    146****7004用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    162****8364用户4分钟前提交了咨询
    173****7482用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
邓霞律师 邓霞律师
重庆海力律师事...
郑小克律师 郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
韩佩霞律师 韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
张嘉宝律师 张嘉宝律师
广东生龙律师事...
罗钟亮律师 罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
吴伟涛律师 吴伟涛律师
海南国社律师事...
邢环中律师 邢环中律师
上海金茂凯德律...
黄谊欣律师 黄谊欣律师
广东广荣律师事...
易轶律师 易轶律师
北京家理律师事...
李胜春律师 李胜春律师
湖南公言(深圳...
郑桃林律师 郑桃林律师
湖北楚同律师事...
都燕果律师 都燕果律师
四川循定律师事...
胡静律师 胡静律师
四川胡云律师事...
信金国律师 信金国律师
北京家问律师事...
孙术校律师 孙术校律师
河北英利律师事...
彭彦林律师 彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
薛小玲律师 薛小玲律师
天津德敬律师事...
谭海波律师 谭海波律师
广东江湾律师事...
立即问律师 99%用户选择
为你推荐
控制工程质量的关键环节有哪些?
1、健全质量管理监督机制。2、加强工程的成本控制。3、加强施工全过程的监管。4、加强工程质量验收工作。5、加强建筑工程管理队伍的建设。建筑工程管理专业人员队伍的建设是实现建筑工程管理必要条件。
10w+浏览
建设工程纠纷
地下防水工程施工分为几个环节
1、施工准备一)技术准备(二)料具准备(三)现场准备1、防水基层检查2、防水基层处理2、施工方法3、质量要求及保证措施。
8.9w浏览
破产清算程序中的关键环节及需要关注的问题
1、审计、评估2、接受债权申报。公司的债权人自公告之日起,或者自接到债权申报通知书之日起即可向破产管理人申报债权。3召开债权人会议 4变价破产财产和分配 5、破产程序终结 1、虽然破产会依法免除企业不能清偿的债务,但企业破产不是逃避债务。
10w+浏览
公司经营
忽视这2个关键环节,征收补偿损失50万都是轻的!
关键环节一:“两方案”直接决定补偿标准。征收中的“两大方案”——征收补偿方案和征地补偿、安置方案将直接决定你的补偿标准。关键环节二:违建认定魔咒,必须击破,
10w+浏览
征地拆迁
交通事故索赔流程图包括哪些环节?
现在路上的车辆越来越多,一些司机不遵守交通秩序,甚至是醉驾,这样很容易发生事故。对于受害者来说,尽快的拿到赔偿款是很重要的。因此,人们遇到交通事故,被车辆撞伤后,要尽快的向对方索赔。那么,交通事故索赔流程图包括哪些环节?下面我们来跟随小编了解下有关知识。
10w+浏览
交通事故
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
施工索赔有什么关键环节
1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。 4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
11浏览
什么是权利保障的关键环节
行政保护是权利保障的关键环节。 根据法律规定,中华人民共和国的一切权力属于人民,要积极保障人民享有的权利。 权利保障主要是指对公民权利的法律保障,具体包括公民权利的宪法保障、立法保障、行政保护和司法保障,是人权保障的前提和基础。 其中宪法保障是权利保障的前提和基础;立法保障是权利保障的重要条件;行政保护是权利保障的关键环节;司法保障是权利保障的最后防线。
42浏览
施工招标的详细步骤包括哪些环节呢
招投标流程如下:1.编制资格预审、招标文件文件。2.发布资格预审公告。3.进行资格预审。4.发售招标文件及答疑、补遗。5.接收投标文件。6.抽取评标专家。7.开标。开标时间为招标文件中载明的时间,地点为工程交易中心。8.投标文件评审。9.定标。
42浏览
施工索赔有什么
工程索赔的内容:1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔。不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣;这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度,导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。2、发包人违约引起的索赔。
9浏览
住宅不按施工图施工怎么索赔
我国法律规定,十级伤残赔偿以被告所在地一年内的城镇居民或农村居民平均收入为基数,乘以20年再乘以10%。 额外费用如医疗、误工、护理、交通、住宿、伙食补助、营养及残疾赔偿金等,根据实际情况和专业鉴定报告确定,如无法明确,由法院裁量。 赔偿项目包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金和残疾辅助器具费。
22浏览
问题紧急?在线问律师 >
6080 位律师在线,高效解决问题
律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 施工合同纠纷 > 工程施工索赔具体包括哪几个关键环节?
法律专业性强,自行处理有风险,建议咨询律师